在起草合同时，可以注意以下方面：一是明确合同双方的身份和资质，确保双方具有签订合同的合法权益；二是明确合同的目的和内容，确保合同的条款具体明确、可操作性强；三是明确合同的期限和履行方式，确保双方在约定的时间内履行合同义务；四是注重合同的法律效力，确保合同的条款符合法律法规的要求，具有法律效力；五是合同的条款应具有公平合理性，避免过于倾向一方，保障双方的合法权益；六是确保合同的可撤销性和违约责任，明确法律依据，以便在合同纠纷发生时能够得到有效解决。随着法律在人们心中的地位越来越重要，签订合同的同时就有了法律的依靠，请阅读由栏目小编为你编辑的“电气合同”，我们将为您提供更多的数据分析和决策支持！
电气合同【篇1】
甲方：(委托方)
乙方：(受托方)
签订地点：省市(县)
签订日期：年月日
依据《中华人民共和国合同法》和国家相关技术规范，以及四川省地方标准《电气防火安全技术检测导则》(DB51/325-20xx)工程项目电气防火安全技术检测问题，经协商一致，签订此合同。
一、检测的内容：(打)
1、变配电所(箱变)()
2、室内低压配电线路()
3、照明装置和一般低压用电设备()
4、插座()
5、接地和等电位联结()
6、特殊场合()
二、甲方的协作事项：
1、合同生效后，向乙方提供该项目电气系统设计图及设计说明书、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的合格证及相关资料。
2、保证该项目已完全完工，并满负荷运转超过二小时。规定，本着平等、双赢的原则，双方就甲方投建的
3、检测时，项目负责人指派相关技术人员、施工单位应到现场配合。
三、乙方责任：
1、公平、公正、实事求是检测，重大问题提出供整改;
2、检测完毕，出具该工程项目的电气防火安全技术检测报告;
3、归还甲方提供的相关项目资料;
四、检测费用及付款办法：
1、参照川函20xx/254号文件规定，本项目电气防火安全技术检测按元/㎡元计，计费面积㎡，共计为元整(￥元)
2、付款办法：
(1)合同签订生效三日内，预付50%检测费，即人民币元，(大写：元)。
(2)检测完毕，甲方领取检测报告时，一次性付清余款。
(3)如工程复检，按合同总金额的20%-50%收取复检费。
五、其他
1、违反本合同，按国家合同法承担相关违约责任;
2、本合同一式两份，双方各执一份，未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电气合同【篇2】
注册电气工程师挂靠协议样本
协议书
甲方：
乙方：身份证号码：
因公司发展需要，经过双方协商，本着平等、互利、自愿的原则，达成本协议：
一、乙方提供的注册电气资格证只作甲方办理企业资质用，不包括注册资质用。如果乙方需要对资格证进行注册，甲方应退还资格证（甲方优先享有乙方的注册权利），（费用按实际使用时间计算）。
二、聘用期：甲方聘用乙方的期限为年。自交付注册电气工程师资格证起，自乙方需要注册时止，甲方按每60000万元支付乙方报酬（按实际时间结算），个人所得税由甲方缴纳。
三、乙方向甲方提供注册电气工程师师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书、身份证复印件、工程师职称证书、乙方一寸彩色相片5张（或电子版照片）。甲方收到乙方证书时，应一次支付乙方一年酬金60000万元整。
四、如果实行电气注册，甲方优先享有乙方的注册权利，乙方应协助甲方完成注册。酬金按注册后市场价调整。注册成功后，执业印章由乙方保管，所有原件（注册电气工程师证书、职称证书及证书在协议期内由甲方保管）注册完毕3日内归还乙方保管。
五、自成功注册之日（以建设部网站公示为准）2日内，甲方应即时支付给乙方当报酬元，（此费用为注册后费用，上述金额包括了聘用工资等所有按国家法律法规应支付的费用）。
六、聘用期间，乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动，以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件，如条件允许，甲方将单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。鉴于国家法律规定注册电气工程师必须要有业绩，为对乙方负责，乙方同意由甲方无偿安排合适的工程为作为乙方的工程业绩（安排前，甲方应征得乙方同意，乙方有权核实工程的安全状况及质量状况，工程中的所有法律责任有甲方承担）;否则由此导致的注册电气工程师因无工程业绩不能延续注册的责任由乙方承担。
七、聘用期内，乙方应承担以下责任和义务，否则承担违约责任。
1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效，保证在协议期限内甲方为注册电气工程师资格证书、注册证书、执业印章（均为原件）的唯一全权使用人，乙方不得再在第三方注册、使用；
2、未经甲方同意不得将证书信息变更，不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为；
3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要乙方提供相关俱证书原件的，甲方应提前七天通知乙方，由乙方根据甲方需要及时提供相关证件，不得有任何推诿
行为。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的，甲方应提前七日通知乙方，乙方应根据甲方需要全力配合；所有差旅费由甲方支付，食宿由甲方提供，并给予每天二百元的补助。
4、乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务；
六、聘用期内，甲方承担以下责任和义务，否则承担违约责任：
1、妥善保管乙方资料和证件；确保资质证书及注册证书完好无损；如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销，甲方应赔偿乙方相关损失，其相关损失计算方法如下：资格证、注册证丢失：甲方承担重新的全部费用，并在补办过程中给予乙方全力支援；学历证书丢失的，甲方赔偿乙方经济损失20000元；资格证、注册证因甲方过错被吊销的，甲方赔付乙方200000元。如因乙方原因导致上述情况发生的，则甲方不承担任何责任。
2、按协议约定期限及时准额支付费用（本协议中的所有费用币种均为人民币）；
3、协议履行完毕后，出具乙方解聘证明、完整归还证书；
4、未得到乙方书面认可，甲方不得将乙方的注册电气工程师资格证书变更注册到其他单位，不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的，全部责任应由甲方承担。
5、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途；否则，由此出现的责任均由甲方承担。
七、履约期内，如乙方需取回证书暂用（不得进行损害甲方权益的行为），应征得甲方同意并提前五天通知甲方，且在约定期限内归还。若证书正在使用，则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。
八、解聘、续聘：乙方要求提前解聘的，如不损害甲方的直接利益，甲方应予同意，并按照规定给予办理解聘手续，乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的，则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满，双方有意签订续聘合同时，具体条件由双方另行商议。如无法达成续约，甲方应退还乙方的执业证书、职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明以及办理建造师注册变更等相关手续。
九、双方应自觉履行本协议书的各项条款，否则，违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失，另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。
十、本协议一式两份。双方各执壹份，自双方签字之日起生效，聘用期满自动失效。未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方：乙方：
签订日期：
【GK之必读条款】
▄▄▄▄▄▄▄▄
1、职称没有备案，如有备案要能够取消；（关于职称备案怎么查询，可以加我QQ，登录我的个人主页，里面有详细的说明）
2、没有其他注册证书，如有必须能一起注册到新单位；
3、初始注册的，需要能提供原报考单位的解聘证明、业绩证明；
4、GK费按市场行情，在省厅验证后一次性支付，按市场规则提前开好解聘证明和职业道德证明；业绩证明
5、资格证和执业章工程师由本人保管，注册证由注册单位保管；
6、继续教育由注册单位负责，如果政策严厉必须要工程师本人参加，则相关费用由注册单位负责。
——详细条款请参阅：中国挂靠信息网
1、挂证不挂章 :一般而言，持证人（尤其是全国注册证书）只愿挂证，不愿挂章，证章由持证人保管。
2、费用全报销 :异地挂靠者，所产生的差旅费、住宿费、误工费等由用证单位全全报销。
3、多证合一:持证人拥有多本证书者，需挂靠于同一单位（国家规定），若除了欲挂靠到外单位的证书外还有其它证书挂在别处，需将以往注册的证书办理注销或退工后方可挂靠。
4、不参与投标:持证人需要挂靠本人证书时，一般证书仅用于企业升级资质或保级，不用于招投标或挂项目，不参与审图等工作，如确实需要，则费用另算。
5、社保另算:除证书挂靠费用外，根据当地人事部门政策，企业需要为持证人缴纳社保等费用，此费用不计在证书挂靠费之内，切记。
6、注册期签约:多数一级证书（如一级建造师）及设计类证书（如建筑师、结构师）挂证者挂靠协议签订时间一般为一个注册周期（如2年或3年），费用分为每年支付或三年一次付清。（基本上都是一个周期一付）
7、见证付款 :持证人与用证单位达成意向约见后，一般而言，用证单位见到证书原件后须支付订金给持证人，建委验收后支付挂证费用的剩余款项。
8、转注与注册 :初始证注册新单位对企业而言注册流程相对繁琐，而已注册证书的持证人对证书挂靠市场行情的把握度较高，基于这两方面原因，初始注册的挂靠费用一般会低于转注册的挂靠费用。
9、注册问题 :由于证书原因造成的注册不成功，企业方有权索回之前支付给持证人的订金，拒绝支付协议商定的挂证费用。
10、约满退证 : 为避免协议期满后持证人证书能顺利取回，一般在协议签订之后，用证单位应提前为持证人开好协议期满后的退工单（即解聘证明）和职业道德证明。
象这种没有接收单位的离职证明，需要提醒大家注意的是，可以开成单纯的离职证明，不需要写清接收单位。具体格式见下：
离职证明
某某某系我单位职工，担任xx职务，现因个人原因于2010年x月起与我单位解除劳动关系。
特此证明
单位名称（公章）
时间
审批人：（公司领导）
还有针对大家问的扣证问题，我现在专门解答一下：
扣证分为三种：
1、你还在这个单位工作，但是想把证拿出去，这样的情况除非你和单位协商，否则是没有其他很好的解决途径的。
2、你考试的时候在这个单位工作，但是后来辞职了，现在成绩下来单位扣着不给证书，这样的情况比较好办理，就是拿着你辞职时候单位给开具的离职证明和办理离职手续的资料，如果有新单位并已经将三金转移至新单位，再带上三金的转移单据。带着些资料去省注册委申诉，这样你拿回来证书的几率百分之一百，而且原单位还会因为这件事情背上不良记录。
3、你考试的单位是你临时找的在人家那里报名，然后考过了他扣着你的证书不放，这样的话你再用第二种就不太好了，因为现在严禁在外单位报名考试，如果大家关系不维系了对谁都不好。像这样的情况就需要提前做预防，就是报名的时候让他们将离职证明开出来，这样他们一般就不会扣证了。还有就是找关系把证书转出来，因为像这样的情况他们一般也不敢理直气壮的扣着证书不放。
电气合同【篇3】
FIDIC电气与机械工程合同条件（黄皮书）
第一部分 通用条件 定义及解释（条款1）
定义
1.1在本合同中（如下文所定义），下列措词和用语应具有此处所赋予它们的涵义：
1.1.1“开工日期”是指下列日期中最迟的日期：
（a）序言中规定的开工日期，或承包商收到下列付款或通知的日期；
（b）支付条件中可能规定的开工之前的预付款；
（c）为开始履行合同所需颁发任何进口许可证的通知；
（d）关于合同生效所需的任何法律要求已经完成的通知；
（e）在第二部分中规定的、作为开工先决条件所需的任何财务和行政管理方面的要求已经完成的通知。
1.1.2“条件”是指本合同条件的序言以及本合同条件的第一部分和第二部分。
1.1.3“合同”是指为实施工程业主和承包商之间达成的协议，包括条件、规范、业主的图纸和承包商的图纸、已标价的和填完的价格表、投标书、中标函以及中标函中明确编入的附加文件。
1.1.4“合同协议书”是指记录业主和承包商之间的合同条款的文件。FIDIC机电工程合同条件附有一个合同协议书的样本。
FIDIC电气与机械工程合同条件（黄皮书）.doc
延伸阅读： FIDIC电气与机械工程合同电气合同【篇4】
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分 工期、承包及付款方式
1、 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名：
2、乙方驻施工现场代表姓名：
3、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕，并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气合同【篇5】
甲 方:
乙 方:
经双方友好协商，甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。
一、 工程概况:
工程名称:延安市丰泽园小区2#、3#商住楼
工程地点:延安市农科所
工程情况:延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为18194.8 m2;其中2楼建筑面积为 9097.4 m ，3商住楼建筑面积为 9097.4m。2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1 层;主体结构形式为框架剪力墙结构。
二、 承包范围及方式:
1. 承包内容:本工程外墙皮外2.0m范围内图纸中所有电气工程(不包括电视、电话。但包括消防、通风、可视对讲及供热系统线管的敷设，并须将电气接至消防、通风、可视对讲及供热系统第一配电柜或箱)的配管、穿线、电器设备及灯具的安装;施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修;施工电器的维修;电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费。 ##2#2 #
2. 承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包治安保卫。
3. 电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。
三、 施工工期及工人进场时间:
本工程工人自20xx年5月 日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、 承包单价:
1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。
2.计算方式:按照上述承包范围及方式，本工程电气安装工程基价按12元/ m2，(建筑面积)(建筑面积按照20xx年陕西省建筑工程消耗量定额计算)安全必须达到甲方之要求即安全奖按 0.5元/ m2;文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按 0.5元/ m2;进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按 0.5元/ m2;服从甲方指令按 0.5元/ m2,;服从生活区管理要求按 0.5元/ m2;以及质量必须达到且通过合格工程验收即质量奖按 0.5元/ m2。安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求。合计价格为:15元/ m2。(设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中，不再另行计价)。
3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成工程量×70%计算所得给予结算)。
4.结算工程量，按图纸及20xx年陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积，按实结算。本合同双方约定所有m2均指建筑面积。
五、 双方职责、义务及权利:
(1) 甲 方
1.提供必要的安全设施、生产设施(零星工具由乙方自己负责)及一间临时宿舍。
2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3.编制施工进度计划，提供电气安装图纸一套及轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月工资中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
(2) 乙 方
1.组织年龄在20~45岁之间，具用电工上岗证、身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁无电工上岗证、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。
3.必须严格遵守甲方各项规章制度，严禁偷盗现象，一经发现，如若查实，甲方将按偷盗材料价格的两倍进行处罚。
4. 按施工预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。
5.必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。
6.因电气安装工程造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。
7.垂直、水平运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.
8.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。
六、 质量要求:
1. 本工程的质量指标必须为合格，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
2. 质量考核分阶段，同时由甲方实行不定期抽查。如遇有哪个分部、分项工程不能实现阶段合格目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。
3. 管线敷设错误由乙方自行处理，每栋楼不的多于10处，超出部分按每处200元进行处罚。管线敷设错误每栋楼超出30处时，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。
七、 材料节约及工具使用:
1.乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。
2.乙方应及时按照甲方要求的时间提交施工材料进场计划，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
八、 安全生产与宿舍区文明:
按乙方与甲方所签安全生产责任制及条例执行。
九、付款方式:
1.乙方自带一个月生活费，次月开始每月20日结算上月工资，按完成工程量的80%付款;总工程款的80%在竣工验收后一个月内支付，(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的80%),剩余20%在工程法定保修期满一个月内返还，乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。
2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。
3.当地政府各部门规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十、其它:
1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。
3.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算。
4.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，工程完工、余款付清后自动失效。
5.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气合同【篇6】
电气维修合同是维修电气设备时由维修人员与委托方签署的合同。该合同的目的是确定双方之间的权利和责任，明确维修范围和服务要求，保障电气设备的正常运转，维护客户利益。
1. 合同内容
电气维修合同主要包括以下内容：
（1）委托方信息：包括名称、地址、联系人、联系电话等。
（2）维修服务范围：具体列出需要维修的设备名称、型号、故障情况等。
（3）维修条件：包括工作时间、维修地点、使用的设备、配合问题等。
（4）维修费用：包括维修费、材料费、交通费等。
（5）维修期限：约定维修完工日期或维修时长。
（6）服务承诺：保修期、操作规程等。
（7）维修人员权利和责任：包括双方应当遵守的服务准则和相关法律规定等。
2. 合同签订
在签署电气维修合同之前，维修人员应对客户提出的服务需求进行积极的了解和了解所要维修的设备的故障情况。在确保维修条件、范围、费用、期限等方面达成一致后，双方可以签署合同。
3. 合同执行
在维修过程中，维修人员应按照服务要求和承诺及时、高质量地完成维修工作。同时，维修人员应在维修过程中，尽可能降低对客户的影响，最大程度地保护客户权益，避免设备因为维修而造成的额外损失。委托方应按照合同要求向维修人员支付维修费用，并为维修人员提供合理配合，以确保维修工作能够顺利进行。
4. 合同解决争议
在合同执行过程中，如果由于双方的误解、误操作等因素导致争议，应及时解决。双方可以通过协商、调解等方式解决争议；如果双方无法协商许可的，可以通过法律途径解决。
5. 合同完结
在维修完成之后，委托方应对维修结果进行验收，确认设备已经恢复正常工作状态。维修人员在确认验收合格之后，应当将维修设备归还给委托方，并向委托方提供一份维修报告，详细说明维修过程、方法、效果等。
6. 合同追踪
在维修完结之后，维修人员应当对维修设备的使用情况进行追踪，了解维修结果是否稳定、设备是否存在其他问题等情况。委托方在使用设备的过程中，应当根据维修人员提供的操作规程，正确使用设备，避免再次发生同类型故障。
7. 合同延期
在维修期限内，由于故障复杂、配件缺乏等原因，可能导致维修工作不能及时完成。此时，双方可以考虑延长维修期限，并在合同上对延长期限及相关费用等进行约定。
总的来说，电气维修合同有利于明确维修双方之间的权利与义务，约束维修人员的行为，同时也保护了委托方的权益。因此，在进行电气维修服务时，双方应当认真履行电气维修合同，确保维修工作的顺利进行。
电气合同【篇7】
合同编号：
甲 方：陕西建工第四建设集团有限公司兰州新区出城入园企 业保障性住房二期项目施工四标段项目部
乙 方：
签订地点：
签订日期：
建设工程(电气)分项工程施工合同
甲方(发包人)(全称)：陕西建工第四建设集团有限公司兰州新区出城 入园企业保障性住房二期项目施工四标段项目部
乙方(承包人)(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:
1.1工程名称：兰州新区出城入园企业保障性住房二期工程四标段
1.2工程地点： 兰州新区
21.3工程结构：商住楼 建筑面积约 69761.93M。(以实际面积为准)
1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。
弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格：
/m2(不含临电) /m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.6承包方式：
包人工费、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工 。
1.7付款方式：
1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
3、乙方在施工过程中产生的水电费等相关费用可以由甲方垫付，之后由工程款按比例扣除。
二、 合同双方的权利和义务：
1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。
5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格)，发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。
6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。
四、甲方责任：
1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
3.按工程进度向乙方拨付工程款。
4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。
5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。
6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。
五、乙方责任：
1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。
2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。
3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知(包括口头通知)认真领会执行。
4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。
5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。
6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以1000元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。
7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。
8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。
9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚1000元。
10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以5000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款20 元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
12、乙方在施工过程中不得使用童工、心脏病患者，或年龄在60岁以上者施工，若有违反责施工期间发生任何人生事故伤害由乙方承担全责，项目部不予承担任何责任。
13、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清;工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。
14、乙方施工人员必须和各工程工种相互配合、密切合作，以保证工程进度顺利有序进行，并应按照与甲方协商一致的施工计划及甲方的要求施工，确保按期完工。乙方施工人员必须为专业施工队伍，中途不得将专业施工人员调动。乙方应确保施工期间与其他主体队伍的施工工序衔接和配合，因队伍之间衔接发生的延误工期造成损失按实际情况甲方有权作出处罚。
15、乙方应保证电气、消防、弱电预埋管道畅通度达到97%以上，因乙方技术原因，造成后期需墙面剔槽、破坏成品，等问题产生费用由乙方自行承担，并负责破坏面的完全恢复。维修工作完成后，自行负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则承包人应承担相应责任。
16、乙方签约经理和施工队队长，施工过程中不能离开施工现场，且应加强本工程工种工人的安全教育与管理。乙方施工队长必须持有有效证件，并负责记录施工日志。
17、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人、业主的全部损失由乙方承担。
六、违约责任：
1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。
2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的50%结算。
3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方完成工程量 50%的工程款。
4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。
七、施工质量
1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准;
2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。
3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。
4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。
5、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复，承担因此发生的费用及损失。
八、安全与文明施工：
1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。
2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小安全事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不承担任何责任。乙方负责人必须坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的除外)。
九、后勤：乙方食宿自行负责，甲方不承担费用。
十、其他：
1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。
2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》。
十一、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人法院起诉。
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方法定(或委托)代表人: 乙方法定(或委托)代表人:
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
电气合同【篇8】
工程名称：3#800KVA变压器至换热机房电缆安装工程
发包单位：陕西中原房地产开发有限公司
承包单位：西安博拓通信设备有限公司
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为保证 地块施工临时用电，甲方委托乙方承包*******3#800KVA
变压器低压出线端改造、电缆铺设及换热机房、配电设备安装
工程，为确保工程质量及工程进度，双方经过协商，特签订本合同。
一、工程范围
1.拆除3#800KVA变压器低压端两套***塑壳断路器，修改铜排，将2个**A回路合并为1个***A回路的塑壳断路器，以供***地块施工临时用电。
2.低压配电柜(附图)一台。要求配电箱内加装计量电表、电压表、电流表和漏电保护装置。两个***A回路之间可手动切换或自动切换。
3.敷设地埋电缆约**米(电缆由甲方提供)由**800KVA变压器至**机房。含挖土、埋设、回填、夯实。埋设深度0.7米以下，要求电缆埋设时要铺砂厚度200mm,并盖砖。
4.接地体、接地线、接地系统全套测试。
5.敷设线缆及低压配电柜绝缘、接地测试、调试并送电。
二、施工依据：
1.该工程的安装，应以双方审定的工程合同及系统图，为施工依据。
三、承包方式、取费标准：
1.包工程范围内的全部人工、设备及材料。
2.按全国安装工程预算定额，陕西省2009年价目表取费标准收取工程费。(一次性包死)
3.后附工程预算书。
四、工程造价、付款方式：
1. 工程总造价为￥ 元(含税)，人民币大写： ，合同总价一次性包死。
2. 本合同无预付款，设备、材料到场、安装施工结束、验收合格，通电调试合格后凭乙方提供正式发票七天内支付￥ 元整(如乙方不能按要求提供正式发票，则扣除合同价款的7%即 元后支付工程款)，留 元作为工程质保金，待一年后设备运行使用正常后一次性付清。
五、工期与验收：
1. 施工工期为：10天，乙方应在10个工作日内完成合同工作范围内的全部内容。
2. 安装施工过程中如遇人力不可抗拒的自然灾害，施工日期可顺延。 3、工程验收：工程竣工后由甲方组织相关用电单位参加验收及移交，验收中提出的缺陷属于乙方责任的、乙方负责2个工作日内处理完毕。
六、双方责任：
甲方：******开发有限公司
1. 负责协调施工场地内有关挖坑、沟跨越通讯、上下水、热管道、马路、树木剪伐等清障工作。
2. 负责提供指定设备的有关技术参数及资料。
3. 负责施工期间，派人配合排除影响施工障碍。
乙方：******有限公司
1.负责审定设计图纸及按施工技术规范标准进行施工。施工过程
2.中必须人工开挖，不得损坏小区内原有高压线缆、低压线缆、热力管道、
天燃气管道、通信、网络等设施，跨越障碍时必须按照电力设施相应规范严格执行。
3.负责电气安装工程的质量标准。
4.负责工程完结后向甲方提供自检记录和电气调试、试验报告。
5.负责工程完结后向甲方提供设备及施工技术有关工程资料。
6.进入工地遵守现场管理的规章制度，并接受甲方的质量监督。
七、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，待双方履行完本合同的义务后，即行终止。本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
八、合同履行期间，双方与合同有关的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
委托方： (盖章) 承接方： (盖章)
住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
(签字) (签字)
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真：
签订日期： 签订日期：
电气合同【篇9】
需 方：
供 方：
工程地址：
产品名称：
签约地点：
签订日期： 合同编号：
合同条款
需方：
供方：
为明确需、供双方责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商一致，签订本合同，供双方共同遵守执行。
第一条 供方向需方提供产品的名称、型号、数量、金额及生产厂家：
1. GCL低压开关柜
2. 合同总价款为人民币(大写) 元整(小写：￥ )(以上总价款不因市场材料价格涨落或汇率变动而调整)。
3. 以上价格均为含税价(合同总价款为供方按图完成低压柜生产、安装所需的全部费用，含全部设备材料费、材料检验费、机械费、人工费、运输费、二次设计费、管理费、税费、系统调试检测费、现场安装拼柜、接地等费用)。
第二条
第三条 产品质量标准和保修条件：
1. 产品质量要求按国家标准执行，供方承诺严格按需方提供图纸、广州市及萝岗区供电部门要求进行制作和生产，母线室三相母线及中性母线按照图纸要求提供、安装，柜内铜母排须做平柜顶，每组低压柜零排和地排要分别用不小于ZRBV-70mm2电线可靠连接于基础槽钢，每组低压柜外壳都要与基础槽钢进行不少于三点的焊接。主要开关按图采用在上海人民、贵州长征、广州白云系列中自主选择品牌系列，其它所供元器件必须为厂家全新原装产品。
2. 供方承诺，无论需方是否对产品进行并通过了各种检验，均不能解除供方对所提供产品质量的保证责任。
3. 供方所供产品必须保证符合国家有关安全技术规范和标准，保证产品质量和性能符合本合同约定，并确保通过供电部门的验收。
4. 供方保证所供产品，为供方合法拥有所有权的，且可以合法转让产品，是符合本合同约定的全新、完整，未使用过的产品。
5. 在供需双方约定的保修期内，供方须对产品质量实行三包，即包修、包换、包退。若因设计或外因造成产品相关质量问题，供方应及时给予处理解决，经签证认可后，需方只需提供零配件更换费用。
6. 供方所供产品保修期为验收通电之日起计二十四个月。
7. 保修期出现因产品质量需要维修，供方在接到需方通知两天内必须派员维修，否则需方有权委托其它单位维修，费用在供方保修金中扣除。
8. 因图纸设计变更造成产品更改的，供方应在需方要求的时间内无条件负责更改，涉及到增减费用的，在产品验收送电后需方书面予以确认。为保证整体工程的竣工验收，需方的确认不影响双方关于交货安装日期的约定。若供方不积极配合，造成需方整体工程验收送电延误，需方有权追究供方由此造成需方的相关损失。
第四条 货品安装地点及运输方式：
供方负责将产品送至广州市萝岗区科汇金谷永电二期项目工地内并负责卸货、产品就位、安装及调试。运输方式及费用均由供方负责。对因采用运输方式不当而导致的产品质量问题、产品缺陷等，由供方无偿提供包修、包换、包退等服务,并承担由此造成需方的损失。
第五条 包装标准、附件及附属资料：
供方提供的产品应符合相关产品包装标准，交货安装验收前，供方须按需方要求提供产品备品附件及实验记录、产品合格证、产品证明书等相关资料，否则需方有权不予验收，由此所造成交货日期延误或工程送电延误的损失由供方负责。若在双方约定交货安装日十天内仍不能提供上述备品附件及相关资料，造成需方工程无法验收送电的，需方有权更换供货厂家，由此而造成的损失由供方承担。
第六条 产品验收标准及结算：
1. 本合同约定产品验收标准以国家、省、市对本型号产品的制造及技术规范标准及设计图纸所要求为准，且需达到相关区域供电主管部门验收要求。
2. 产品货到现场并安装完毕后，必须办理验收手续。经需方清点有关规格、型号、柜内开关、所有配件、数量、相关技术资料须与图纸要求及合同约定一致后，由供方填报《低压开关柜货品验收证明书》并加盖公章，交由需方现场项目经理和工程部经理共同确认并加署意见，作为支付货到款的文件依据，否则不予办理货到款。
3. 全部工程经供电部门验收合格送电后，由供方提供《工程竣工验收证明书》加盖公章及上报工程量，交由需方现场项目经理和工程部经理共同确认并加署意见后，作为支付送电款的文件依据，否则不予办理送电款。
4. 如经需方验收不合格的，由需方出具《整改通知单》，供方应在签收该《整改通知单》之日起5日内进行商品更换、补发。
5. 凡牵涉到设备改型及零部件更改的或增减设备的，供方须在整体工程验收送电后15天内提交结算凭证，否则视为放弃对合同外增加设备或零部件造价主张。
第七条 需方委派蒙丹、供方委派 为双方合同履约代表，共同负责本合同产品交货、验收签证、款项收取、质量处理、下发相关通知等事宜。
第八条 合同价款支付：
1. 自本合同签订之日起七天内，需方支付总价款的20%给供方作为预付款。
2. 产品全部到达现场且安装完毕，并经需方按照需方提供的图纸初步验收合格后，需方再支付总价款的50%给供方作为货到款。
3. 全部工程经供电部门测试验收合格送电后30天内，需方再支付总价款的70%给供方作为送电款。
4. 按本合同要求，供方送齐竣工结算资料并经需方审核完毕后四个月内，供、需双方算清双方的违约责任，需方于结算完毕后10天内支付至合同结算价的95%。
5. 合同结算价的5%作为质保金，保修期满(扣除相应责任款)一次性付清。
6. 每笔货款支付的同时，供方均需提供等额的正式发票给需方。
第九条 违约责任：
1. 本合同签署生效后，供方原因造成延期供货安装，每延误一天，需方有权从供方货款中扣罚人民币伍仟元作为违约金。超过合同约定时间10天供方不予供货或安装调试完成时间延期10天或以上，即作为供方无故不予供货处理，需方有权解除合同及另行更换供货厂家，供方应无条件退场，供方除支付上述违约金及全额退回需方已付款项外，还须按合同总价款的30%向需方支付违约金，由此造成需方工程的竣工工期延误的相关损失由供方赔偿给需方。
2. 需方逾期付款的，工期按相应逾期的天数顺延。
3. 确因现场施工条件及供方不可抗力造成的工期延误，由供方提供《施工现场签证单》，经需方工程部核实确认后方为有效，工期按相应确认影响的天数顺延。
4. 若供方所供元器件不符合需方所提供图纸标注的厂家、品牌、规格等相关要求或非原装产品及因产品质量原因造成事故发生，需方有权要求供方进行整改并暂停货款支付，供方须无条件更换产品，赔偿需方相关损失，并同意下浮总价款30%作为违约金。若在需方发出整改通知书10天内供方仍无法整改完毕、达到供电部门验收要求及符合需方图纸要求的，需方可不经通知自行整改，供方按需方自行整改总价款三倍支付违约金。
5. 供方不配合需方整体工程验收送电，导致需方送电延误的，需方有权按合同总包价下浮30%给予结算。
6. 供方必须保证提供的发票为合法有效，如经税务局验证为假发票的，供方负责无条件将假发票更换为等额合法有效的发票，并需按每张假发票人民币壹万元的标准支付违约金，该违约金可由需方直接在支付合同款时扣除，供方需同时承担由此引起的税局对需方的经济处罚及一切相关经济责任。
第十条 其他约定事项：
1. 有关本工程的设计图纸，双方往来信函、传真，双方共同同意的设计变更签证等相关往来资料也作为本合同的组成部分。
2. 供方需遵守工地现场要求以及国家的有关安全、文明施工、质量事故、防火等规章制度，否则，因安全、质量等事故造成的一切经济损失均由供方负责。
3. 因设计变更及供电部门验收造成货品修改或费用增减，必须由需方工程部确认核实并书面确认签证后，方为认可。供方应在验收送电后15日内，将有关变更、签证等原始凭证交付给需方，做为办理结算的依据。如供方逾期或不能提供，需方则按无变更、签证处理。
4. 供方在需方整体工程完工后，供方需接通临时电源对已拼装的低压柜进行调试试验，及时出具试验报告给需方，并需派出技术人员配合验收送电。
第十一条 本合同若发生争议，可由双方协商解决;如协商不成，则向广州市天河区人民法院提起诉讼。
第十二条 本合同经双方签字、盖章之日起生效。本合同一式六份，双方各执三份。本合同附件：设计图纸、报价单、技术要求为本合同的`组成部分，具同等法律效力。
第十三条 本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
需方：供方：
年月日：