在时代不断进步的过程中，合同的使用范围也变得越来越广泛。您是否熟悉合同书写的原则呢？为了帮助大家更好地了解，励志的句子编辑精心选择了一篇题为“电梯合同”的文章供大家参考。希望您能够喜欢本网页，将其添加到您的收藏夹中！
电梯合同 篇1
电梯买卖合同范文一
买方(甲方) 卖方(乙方)
单位名称：××医院
地址：×××
电话：×××
传真：×××
邮编：×××
开户银行：×××
银行账号：×××
税务登记号：×××
甲方盖章：
甲方法定代表人或委托代理人签字：×××
××年×月×日
乙方法定代表人或委托代理人签字：×××
××年×月×日 单位名称：××电梯有限公司 地址：××× 总机：××× 电话：××× 邮编：××× 开户银行：××× 银行账号：××× 乙方盖章：
注：1、乙方上述开户银行及银行账号为乙方指定账户，甲方所付款项均应汇入该账户。
2、可选项中，选择请在该项前的“□”内画“√”，未选请在该项前的“□”内画“×”。
为了加强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同，以便共同遵守：
本合同总价(大写)：零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整地(￥：102万) 注：本合同价已包括电(扶)梯设备销售额及其应交纳的17%增值税，以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用，包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。
二、付款方式
2.1 合同生效之日起10天内，甲方向乙方支付本合同总价的30%，计人民币(大写)：叁拾万元整同，直接汇入本合同乙方指定账号，作为合同定金。甲方逾期给付的，则合同交货期另行协商。
2.2 收到货物之日起15天内，甲方向乙方支付本合同部份50%的货款，计人民币(大写)：伍拾万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。
2.3 设备验收合格之日起15天内，甲方再向乙方支付本合同总价15%的货款，计人民币(大写)：拾柒万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。
2.4 一年的质量保证起满后15天内，甲方应向乙方付清余下的5%余款，计人民币(大写)：伍万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。
三、交货
3.1 交货期限：
3.2 交款办法：乙方代为组织发运并送货到工地现场
3.3 运输方式： 铁路 公路 ______
3.4 到货地点和接货单位：
到货地点：甲方单位现畅 接货单位：××医院
接货地址：_______________
邮编：××× 联系人：××× 电话：××× 传真：×××
四、收货查验
4.1 甲方委托乙方把货物运到甲方工地，如有缺损由乙方负责，并无偿提供缺损件。
4.2 甲方收货后应妥善保管(如防潮、防盗等)。
4.3 安装时，甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收，如发现缺损件，甲方应在开箱之日起7天内书面通知乙方，经乙方核对无误后补齐缺损件。
五、产品质量保证
5.1 乙方电梯根据“gb-7588”、扶梯根据“gb-16899”制造与安装安全规范进行制造与安装。
5.2 乙方须按合同规定的电(扶)梯设备规格型号向甲方提供全新的电(扶)梯设备。
5.3 乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。
5.4 乙方负责安装的，本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起18个月内，但其中使用期不超过12个月。
5.5 根据建设部(1995)167号文件规定，电(扶)梯设备的制造、安装、维修由制造厂实行一条龙服务。在签订本合同的同时，甲、乙双方必须签订《电(扶)梯设备安装合同》。
六、 产品包装：须适合长途运输及合理的多次搬动
七、 合同变更和违约
7.1 合同履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日前四个月肥书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。
7.2 由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按延期部分金额万分之四/天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。
7.3 除不可抗外力，甲方中途退货的，应向乙方偿付退货部分货款总金额30%的违约金;乙方不能交货，应向甲方偿付不能交货部分货款总金额30%的违约金。货物已交运的，甲方无权要求退货。
7.4 甲方未付清本合同款项的，本合同项下电(扶)梯设备的所有权仍属于乙方。
7.5 本合同文本不得涂改，若需修改，则须经甲、乙双方协商达成一致修改意见，并在合同“附件”中注明，且由双方共同签署此附件。
八、 其他
8.1 本同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均为本合同具有同等的法律效力。
8.2 本合同未涉及的违约事宜按照《合同法》的有关规定办理。
8.3 如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由人民法院裁决。
8.4 本合同履行地为××。
8.5 本合同一式六份，经甲乙双方签字与盖章时起生效，甲方执正本一份，乙方执正本一份、副本四份。
九、 特殊条款
9.1井道技术数据由乙方实地测量，发生差错由乙方负责。(男方原招标文件中提供的井道尺寸不作参考)
9.2 电梯基本功能中的轿厢到站钟改为语音报站，轿厢内增设紫外线消毒灯。开门宽度由招标文件中的1米改为1.1米。
9.3 乙方提供的电梯符合招标文件中规定的电梯基本功能和技术要求，履行投标文件中的承诺。
9.4 凡规定的进口部件要提供海关商检证明。
甲方：乙方：日期：
电梯买卖合同范文二
单位名称：(章)
法定地址：
法定代表人：
法人委托人：
电话：
传真：
邮政编码：
开户银行：
帐号：
纳税人代码：
邮政编码：
签订地址：
签订日期： 20xx年11月 2 日
单位名称：(章)
法定地址：
法定代表人：
法人委托人：
电话：
传真：
邮政编码：
销售总部：
电话： 传真：
邮政编码：
开户银行：
帐号：
纳税人代码：
双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。
一、 产品和价格
(1) 合同总价包含出厂价、货物到达交货地点的货物包装费、运输费、保险费、装卸费、各种伴随服务费、质保期内保修费用和税金等为完成本工程设备供货的全部费用。 (2) 合同总价已含为完成本工程按相关法律规定应交纳的一切税、费。
二、合同生效
本合同经双方盖章后生效。
三、货款支付
1. 卖方须在合同签订之日起七日内向买方提供本合同设备总价10%的银行履约保证金保函，保证期为自合同签订之日起至设备全部交货日期为止。因卖方原因未能按合同要求提供履约保证金保函的，由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。
2. 买方在卖方向买方提供合同设备总价10%的银行履约保证金保函后、电梯正式排产前，预付设备费总价的20%至合同约定的卖方账户。
3. 买方在交货期前二十一日支付设备费总价的80%至合同约定的卖方账户。
4. 卖方须在买方第二次付款前五日向买方提供设备费总价10%的银行质保金保函，保证期为自电梯通过验收合格之日起至质保期满为止。因卖方原因未能按合同要求提供质保金保函的，由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。
5. 卖方须在付款前向买方提供相应发票，否则买方有权拒付合同款，因此造成的相关责任和经济损失均由卖方依法承担。
6. 设备费发票由卖方出具，运输保险费发票由运输保险方出具。 注：如买方要求分批供货，双方同意按上述付款进度和比例分批结算货款。 四、交货日期
1 卖方在支付合同规定的第一次付款项且电梯安装图纸双方盖章确认后，38天内全部设备必须发送到施工现场。
2 卖方在约定期内未收到预付款，或双方未对电梯安装图纸确认的，卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品确认的时间(二者中以后一时间为准)顺延。 五、货物发送方式及地点
由卖方负责办理托运和保险，运输保险费由买方在交货期前七日付至卖方账户。卖方负责卸车,产品送达后，买方对产品的箱数和箱体的完好进行清点并签收。产品交货地点： 。
六、产品包装
卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求，因设备包装和装卸运输过程造成的设备损坏由卖方自行承担。
七、产品质量保证
1 卖方须在合同签订之日起七日内，对买方现场进行全面勘察，完成电梯安装图纸的确认。保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及买方现场安装条件，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。
2 本合同中电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造。
3 在买方合理正常的保管和使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月，并且不超过合同约定交货日期起的30个月。
4 按照国务院《特种设备安全监察条例》(第373号令、第549号令)规定：电梯的安装、改造、维修，由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
5 在质量保证期内，卖方对产品本身的质量缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。
6 产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)，并遵照执行。
7 为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新。
8本合同内电梯设备所有不锈钢全部采用304材质。 八、产品质量验收
1 本合同产品规格及功能详见双方确认的“产品规格表”(附件一)、“设备功能综合表”(附件后)。
2 电梯安装完成后，卖方须帮助电梯安装单位及买方，按国家有关的特种设备质量安全监督管理部门的验收标准通过最终质量验收，取得电梯监督检验报告、监督检验证书。
九、违约责任除不可抗力外，卖方未按合同规定期限交货，或买方未按合同规定期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天千分之一的比例，向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金，此违约金最高不超过逾期部分合同款的10%。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费，对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。
十、售后及保修服务
1. 卖方必须有相应的保修服务人员配备，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需要接到报修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到维修结束。 2. 卖方须对合同中规定的电梯按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供24个月质保期，在质保期内提供免费日常维护和保养及维修培训服务，时间从质量技术监督局验收合格之日算起，最迟不超过工厂最终出货期后的30个月。
3. 在质保期内，卖方应按《特种设备安全监察条例》中的有关规定和电梯使用说明书的规定进行为电梯的日常维护和保养及维修提供服务支持，确保电梯正常安全运行。
4. 质保期内卖方负责免费修理和替换任何由于设备自身质量问题造成的损坏及故障。 5. 在保修期结束时，须由具备技术监督局检验资质的专业工程师依据国标规定对电梯设备进行一次测试，所检出的属质量保修范围的质量缺陷由卖方免费修理，并得到甲方认可。修理完成后，乙方应将修理及恢复时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。
6. 在质保期内，如卖方服务不及时或维修后仍不能排除故障的，卖方应承担因此造成的有关责任和直接经济损失，此损失买方有权视情况从质量保证金中扣除。 十一、其它
1 若买方延迟提货，须提前21天通知卖方，买方不收取保管费用。
2 本合同产品的风险自交付之日起转移。但不论何种情况，买方在没有付清本合同项下全部货款而提取产品的，该产品的所有权按付款比例归买卖双方所有。
3 本合同价格不包括产品安装费，《产品安装合同》的签订应遵守国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)第十七条规定。
4 本合同及附件中的选择项以“√”示选定，以“×”示否定，“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。
5 本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。
6 本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签订“合同修改书”，经双方单位盖章后生效。
7 “产品规格表”、“土建技术要求”、“电梯安装图纸”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。
8 买方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认，擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。
9 双方发生争议时，应先协商，协商不成，任何一方可依法向原告所在地的人民法院起诉。 10组成本合同的文件包括：
(1) 本合同书 (2) 招标文件
(3) 投标文件、投标过程中的全部承诺 (4) 标准、规范及买提出的有关要求 (5) 图纸
(6) 经双方确认的洽商、变更、补充协议或文件视为本合同的组成部分。 11 本合同一式贰份，双方各执一份。
买方： 卖方：
代表人： 代表人：
时间： 时间：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电梯买卖合同范文三
买方：卖方：
福建xx房地产开发有限公司 电梯(中国)有限公司
电梯设备买卖合同
合同编号： xx1301040
买方(甲方)：福建xx房地产开发有限公司 卖方(乙方)：电梯(中国)有限公司
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，买、卖双方经协商一致，订立本合同。以上价格包括电梯设备价、(含五方通话的电话分机、总机、预留视频电缆功能费)和运输费。合同标的之技术要求详见附件。 合同标的包装由卖方负责。
本合同以下各项中，有口 的条款以 作为双方的确认。
二、技术标准和技术资料 2.1、技术标准
2.1.1、电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588-20xx)》，以及最新相关的行业和国家标准、规范要求。
2.1.2、若合同执行过程中国家相关部门颁布了最新颁布的技术标准，因需要贯彻执行最新技术标准而引起的交货期，双方协商解决。 2.2、技术资料
2.2.1、本合同技术附页所列之各项，买方(甲方)应在签署本合同的同时予以确认
2.2.2、本合同技术附页所列若有待定内容，买方(甲方)未能予以书面确认时，交货期另行协商。
三、付款方式及付款条件
3.1、付款方式：买方以银行电汇方式支付合同价款。买方(甲方)付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方(乙方)的合同经办人。买方(甲方)在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。 3.2、付款条件
3.2.1、买方(甲方)在合同签订生效之日起 14个工作日内支付合同货价每台10,000元作为定金。分批发货前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)时，按比例分批支付合同总价的20%作为预付款(含本批次前期定金10000元/台)。
3.2.2、(分批发货时，按以下比例分批支付)买方(甲方)在提该批次货物前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)以书面形式通知卖方(乙方)排产。买方(甲方)在接到卖方(乙方)通知提货至之日起二十五天前支付该批次货物合同总价的 60% 作为提货款(即该批次货物合同总价款的80℅)。
3.2.3、当地质量技术监督局验收合格之日起7日内，(质保期在取得验收合格证之日起开始起算)，买方(甲方)向卖方支付合同总价的20%。并由卖方(乙方)出具合同总价7%的质量保函作为质量保证，履行保修期满后7天内将质量保函退还给卖方(乙方)。 3.2.4、分批次履行合同时，按以上比例分批次付款。
3.2.5、买方(甲方)付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至买方(甲方)。
四、交货期限
4.1、交货时间：如本合同签订生效，且满足合同条款第2.2项、第3.2项的条件后，卖方(乙方)应于收到买方提货款后不超过30天向买方(甲方)交付合同标的(货到甲方工地)。 4.2、卖方(乙方)在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间：
4.2.1、买方(甲方)未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。 4.2.2、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。 4.2.3、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。 五、交货方式：
5.1、卖方(乙方)须按期交货，买方(甲方)应如期办理提货。买方(甲方)提货的方式为：
卖方(乙方)负责运输，送达地点：乌龙江大道66号康桥丹堤项目。 5.2、为确保货物安全、及时运送到买方(甲方)以上指定地点。买方(甲方)应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。
5.3、若买方(甲方)需要更改送货地点，应提前书面通知卖方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。
5.4、货到工地直至安装进场前，电梯(中国)有限公司福建分公司应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题，买方(甲方)应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方)，货到工地7日满仍不具备进场条件时，由买方(甲方)负责保管直至现场具备进场条件。 六、检验
6.1、合同标的物运抵买方(甲方)指定地点后，买方(甲方)应在48小时内对运抵的箱体进行验收。任何一方未能在约定期间参与验收(经甲乙双方确认)，视为无条件接受对方的验收结果。
6.2、双方在安装前另行约定开箱日期,并由双方共同进行检验：
6.2.1、在包装箱体完好无损的情况下，货物数量质量与约定不符，由卖方(乙方)负责补足、修理或更换;
6.2.2、如开箱前包装箱已经损坏，箱内货物有缺损的,由保管方负责。在开箱前，由运输原因造成箱内货物有缺损的，由保管方负责，再由保管方向承运人追偿。
6.3、卖方(乙方)如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方(乙方)在合理期限内进行且不影响安装, 不视为迟延履行。
6.4、货物到工地后，在交付使用前对货物的保管责任，由买方(甲方)提供场地，由卖方(乙方)负责保管。
七、土建及安装要求
7.1、买方(甲方)对井道、机房的土建必须满足卖方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖(甲乙)双方代表签字确认,与卖方(甲方)提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。
7.2、按照国务院颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方(乙方)指定的安装单位负责，双方另行签订安装合同。
7.3、买方(甲方)加装电梯附属设备须经卖方(乙方)确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果,卖方(乙方)概不负责。 八、保修
8.1、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，卖方(乙方)负责保修贰拾肆个月，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方(甲方)原因不能于货到工地后六个月内完成安装，保修期则从货到工地之日起叁十个月。
8.2、未经卖方(乙方)同意，买方(甲方)自行安装或委托第三方安装的，卖方(乙方)不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由买方(甲方)承担。
8.3、在保修期间，由于买方(甲方)或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，在经过权威部门认定后，不属于保修的范围，卖方可予以有偿修复。
九、合同变更和违约责任
9.1、合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应征得对方同意，双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。
9.2、卖方逾期交货或者买方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。
9.3、卖方(乙方)逾期交货或者买方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。
9.4、 卖方(乙方)不能交货超过6个月，买方(甲方)有权解除合同，并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;
买方(甲方)逾期提货超过6个月，卖方(乙方)有权解除合同，并有权对标的物另行处置。
十、解决纠纷的方式：双方发生纠纷,应协商解决, 协商不成,任何一方均可向买方住所地人民法院起诉。
十一、其他约定事项
十二、与本合同不可分割附件 口、技术规格(电梯)。 口、其他:
十三、生效：本合同自双方签名盖章时起成立生效。
甲方：乙方：日期：
电梯合同 篇2
买方，
卖方，
依据以及有关法律、法规的规定，买、卖双方经协商一致，订立本合同。
合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装
本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，其币种均为人民币。
群控组名型 号技 术 规 格台量设备单价(元/台)
速度，
载重，
层/站/门，
提升高度，
速度，
载重，
层/站/门，
提升高度，
方案总价，
合同标的之技术要求详见附件。
合同标的包装由卖方负责。
本合同以下各项中，有 □ 的条款以 □ 作为双方的确认。
二、技术标准和技术资料
2.1、技术标准
电梯执行电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)和电梯技术条件(GB10058-2009)。
2.2、技术资料
2.2.1、本合同标的物设计所需的技术资料(包括建筑图纸、土建参数等)签订本合同时由买方提供给卖方。
2.2.2、本合同技术附页所列之各项，买方应在签署确认的同时予以确认。
2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容，买方未能予以书面确认时，交货期另行协商。
三、付款方式及付款条件
3.1、付款方式，买方以___银行汇款 方式支付合同价款。买方付款时，注明付款单
位、用途、银行账号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方的合同经办人。
3.2、付款条件
3.2.1、买方在合同签订之日起3天内支付合同总价的_20_% 作为定金。
3.2.2、电梯设备生产完毕十五天前买方即向卖方支付该批次设备合同总价的 80%作为提货款，买方向卖方出具银行汇款凭证复印件，卖方安排人员进行该批电梯设备的发运。
3.2.3、当本合同标的为多台电梯且需分阶段履行时，买方须对前项所付款项注明为合同附页所指之梯号。
3.2.4、买方付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至买方。
四、交货期限(指设备运抵买方工地)
4.1、交货时间，合同签订，满足前述第二条之2.2.1、2.2.2款以及第三条之3.2款的内容后，卖方应于40天内向买方交付合同标的。
4.2、卖方在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间，
4.2.1、买方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。
4.2.2、买方未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。
4.2.3、买方未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。
五、交货方式，
5.1、卖方须按期交货，交货方式为，
t、卖方送货，送达地点， 买方工地
六、检验
6.1、卖方如期交货后经检验需补足、修理或更换的，只要卖方在合理期限内进行且不影响安装，不视为迟延履行，货到工地检验由卖方的安装单位负责。
6.2、卖方安装单位负责安装前对货物的保管责任，买方应保证货到工地7日内能够进场安装。
七、土建及安装要求
7.1、买方对井道、机房的土建必须按卖方确认的电梯或扶梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由买卖双方代表签字确认，与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。
7.2、按照国务院年月日颁布实施的特种设备安全监察条例以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方或卖方指定的安装单位负责，双方另行签订安装合同。
7.3、买方加装电(扶)梯附属设备须经卖方确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果，，卖方概不负责。
7.4、合同标的由于买方原因放置时间过长(超过六个月)或保管不当(如未防潮、防腐、防高温等)而影响正常安装，或者出现质量问题，由买方负责。
八、保修
8.1、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，卖方负责免费保修一年，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的，则保修期从货到工地之日起十八个月失效。
8.2、未经卖方同意，买方自行安装或委托第三方安装的，卖方不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由买方承担。
8.3、在保修期间，由于买方或电(扶)梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属于保修的范围，卖方可予以有偿修复。
九、违约责任
9.1、卖方不履行合同应当双倍返还定金，买方不履行合同无权要求返还定金。
9.2、卖方逾期交货或者买方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之二点一计算。任何一方逾期履行超过60天，应当以逾期部分价款总额30%向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。
9.3、卖方交货不能超过2个月，否则，买方有权解除合同，并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;买方不能逾期付款超过2个月，否则，卖方有权解除合同，并有权对标的物另行处置，所处置的标的物所得不足以弥补卖方损失时，卖方有权对买方继续追索。
9.4、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过60天的，除承担违约责任外，还应支付仓储费，电梯每台每月元;扶梯每台每月元，不足一个月按一个月计算。
9.5、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过90天或以上时，除按前项计算仓储费和违约金外，另须支付因仓储时间超过90天卖方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台元。
十、解决纠纷的方式，双方发生纠纷，应协商解决，协商不成，提请人民法院解决。
十一、其他约定事项
十二、与本合同不可分割附件
附件一、设备规格参数表
附件二、电梯的主要功能表
十三、生效，本合同自双方签名盖章时起成立，并依法生效。
十四、本合同一式 二 份，买方执一份卖方执一份，均具同等法律效力。
买 方 (盖章)
卖 方 (盖章)
电梯合同 篇3
电梯采购合同范文1
发包方： (甲方)
承包方： (乙方)
甲、乙双方根据 采购项目的招标结果，甲方接受乙方为本项目____________________所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中约定履行义务。甲乙双方同意签署本合同(以下简称合同)。
一、设备内容
1.1 设备名称：
1.2 型号规格：
1.3 技术参数：
1.4 数量(单位)：
二、项目工程内容
2.1设备采购
2.2设备安装工程
三、合同金额
3.1 本合同项目金额为总承包价(大写)：______________元(￥_________元)人民币。该价格包括：
1、 投标的设备总价;
2、 设备的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试及法定验收检测合格所需的各种费用;
3、 安装过程所涉及的其它费用(含起重机械使用费、墙体地板开凿、补洞及修复等);
4、 必要的保险费用和各项税金。
四、技术资料
4.1 甲方向乙方提供安装设备所需的有关技术资料。
4.2 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供采购设备的详细技术资料。
4.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规范、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
5.1 乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
六、无产权瑕疵条款
6.1 乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交设备有产权瑕疵的，视为乙方违约。
七、履约保证金
7.1 在签定正式合同后直接转为本合同的履约保证金。
7.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
7.3履约保证金在采购的设备到达指定地点并初验合格之日起五个工作日内退还给乙方(无息)。
八、质保期和质保金
8.1 质保期内，乙方对设备提供免费维修服务。
8.2 质保金为：合同价款的5%。
8.3如质保期内乙方提供的设备经验收无质量问题，在质保期满后甲方接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。
九、交货期、交货方式、交货地点及交货时间
9.1 交货期： 按投标函或中标通知书规定。
9.2 交货方式：现场初验，设备合格与否以竣工后经法定检验部门检验合格为准。
9.3 交货地点：
9.4 交货时间：合同签订后收到定金之日起90日内。
9.5 安装工期：合同签订后收到定金之日起120日内。
十、货款支付
10.1 付款方式：合同签订后十个工作日内支付合同价款的20%作为定金;提取设备前支付合同价款的65%，设备安装完毕、验收、调试，法定检验合格之日起十个工作日内支付合同价款的10%，剩余5%作为质量保修金(可采用银行保函)，保修期满后十个工作日内一次性付清(无息)，采用银行保函形式的银行保函到期作废。
十一、设备包装、发运及运输
11.1 乙方应将设备的使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内，在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。设备在安装、法定检验合格交付给甲方前发生的风险均由乙方负责。
十二、初验、安装、调试和法定检验部门检验合格
12.1 在所有设备运抵甲方指定地点时，乙方应及时通知甲方初验，并向甲方提交设备、标准附件、备品备件、专用工具、质量合格证、技术资料、使用说明书等清单供甲方初验。
12.2甲方在五个工作日内进行初验，对乙方提交的设备数量、质量依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初验，出具初验书面意见。初验不合格的设备，甲方有权要求乙方无条件立即更换，乙方不得拒绝和延误，并承担初验不合格的法律后果，甲方将向乙方双倍索赔已付工程款。
12.3 在设备初验合格后乙方才可进行设备安装。乙方安装设备时，必须按照甲方指定的位置和要求进行安装，同时做到安全施工，避免发生安全生产事故。否则，如有安全生产事故发生的，其责任由乙方全部承担，与甲方无关。
12.4 设备安装完毕，乙方应对设备进行调试直到符合技术、安全使用等方面要求。乙方还需负责培训甲方的两位人员能熟练使用、操作、维护设备。
12.5 电梯设备安装调试完毕，必须经法定的质量检验部门检验合格方可交付给甲方。在检验合格的 5 个工作日内双方办理有关接收手续。
十三、质量保证及售后服务
13.1 乙方应确保所提供的设备为本厂生产的全新、完整、未使用过的产品，符合招标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准，符合国家规定的产品质量标准、安全、节能、环保标准。
13.2乙方提供质保期内免费保修，终身优惠提供配件和维修、保养服务，优惠提供产品更新、改造服务。非保修范围内的，乙方也要积极帮助甲方维修，并保证提供优惠的配件和服务。
13.3在质保期内因设备本身的质量问题发生故障的，维修时间超过的时间相应顺延。乙方未能在规定的时间内解决的，甲方有权没收全部质保金，并按照合同总价格赔偿甲方经济损失。
13.4如设备发生质量问题，乙方在接到甲方故障通知后在甲方规定的合理时间内到达现场(最迟不超过1小时)，按国家及行业标准对设备故障进行及时、妥当处理。
十四、违约责任
14.1 在乙方设备全部运抵甲方指定地点时，甲方无正当理由未能按规定初验设备的，每延误一日，甲方应按合同该设备总价的万分之五支付违约金给乙方。
14.2 甲方无故逾期支付货款的, 每延误一日，甲方应按逾期未付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方未能按照规定时间将设备全部运抵甲方指定地点的，每延误一日，乙方应按合同总价的千分之五支付违约金给甲方。逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，有权没收履约保证金，有权按已付工程款的200%要求乙方赔偿经济损失。
14.4 乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量等方面经检验不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权退回该设备，并要求乙方重新提供符合合同及招标文件规定的产品;乙方拒绝更换设备的，甲方有权单方面解除合同，有权没收履约保证金，有权按已付工程款的 200 %要求乙方赔偿经济损失。
14.5除甲方原因或不可抗力因素外，乙方未能按照本合同规定将安装完毕并经法定检验合格的设备按时交付甲方使用的，每延误一日，乙方按合同总价的千分之六支付违约金，同时乙方无权要求退回履约保证金。逾期超过 30 日，乙方仍未安装完毕并经法定检验合格的设备交付甲方的，甲方有权单方面解除合同，有权没收履约保证金，有权按已付工程款的 200 %要求乙方赔偿经济损失。
14.5乙方未能按照规定履行售后服务要求的，甲方有权采取补救措施(所需费用由乙方承担)，有权没收质保金。
14.6乙方提供的设备或其任何部分有侵犯他人知识产权或存在产权瑕疵的，甲方有权没收履约保证金，有权按合同总价的 50 %要求乙方支付违约金，同时，有权要求乙方双倍赔偿甲方的全部经济损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其顺延期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南宁市。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
17.2 合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。
17.3 下列文件为本合同附件，如内容规定不一致的，以本合同规定为准;本合同没有约定的，按附件序号在前效力优先原则确定。
(1)投标文件;
(2)中标通知书;
(3)与本合同相关的单据或其他资料。
17.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
17.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯采购合同范文2
甲方： (以下简称“甲方”)
商务联系人：
乙方： (以下简称“乙方”)
商务联系人：
因甲方拟向乙方采购 配套设备/材料(以下简称“设备”)及乙方愿依本合同条款及条件将设备授予甲方，经双方协商订立本合同，其条款如下：
1、合同条件
下列条款是构成本合同不可分割的部分：
1.1采购合同条款;
1.2货物明细、技术资料及价格清单，询价文件及报价文件;
1.3合同履行过程中，由甲乙双方协商后签署的补充书面文件。
2、合同范围和条件
2.1经甲方同意的工程采购范围、采购招标及补充文件、相关说明;
2.2经甲方确认的会议记录及乙方澄清事项;
2.3甲方有权全部或部分否决或修改其发出的任何或全部订单，但需得到乙方同意;
3、货物数量及单价及相应的质量保证文件
3.1乙方所提供的货物和数量以甲方开出的采购清单为准,同时在供货时提供合同范围内货物的生产许可证、合格证、同系列产品检测报告、产品说明书等;
3.2具体单价及相关技术参数详见清单
4、合同金额(人民币)
合同总额为：¥2,550,000.00元 ;大写：人民币贰佰伍拾伍万元整本合同价不受物价指数或国际行情变动影响，若因甲方工程变更设计或追加减合同量时，需经双方书面确认后依合同单价办理追加减。同时乙方所报的单价和合价应包括材料费、加工费、运输费、劳务费、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等货物到工地指定位置(长途汽车可以到达的地点，不含卸车)前的各项应有费用。
5、付款方式
5.1合同预付款：合同签订后一周内付款至合同总价(含税)之百分之三十(30%);
5.2合同进度款
5.2.1合同范围内材料运输至甲方现场指定位置并车上初验合格后付款至合同总价(含税)全部货款(100%);同时乙方出具本次付款等额的正式发票及收据。
5.2合同质保期限及质保金额
5.2.1本合同范围内所有材料质保期限为工程通过整体通过验收后十八个月但不超过货到工地之日起二十四个月;合同范围内的材料在此期间出现任何非人为的质量问题，乙方负责免费更换或维修。
5.2.2 质保金保函
乙方收到全部货款后十天内提交由开利公司提供的银行开具的占合同总额5%的不可撤销的质保金保函，期限和保修期一致。
6、交货和接收
6.1 供货期限：
6.2 交货方式：
6.3 甲方指定的交货地点：
6.4 甲方指定的签收人：
7、合同纠纷处理
凡对合同执行情况产生的争议，双方协商友好解决，协商结果以纪要形式作为合同附件，与本合同具有同等效力。如果通过协商不能解决，双方同意向无锡市地方人民法院提起诉讼，并根据中国相关法律解决双方争端。
8、合同有效期
8.1 本合同有效期为自合同生效起至乙供货物和服务的保修期结束后;
8.2 本合同的终止并不能代表乙方对其在本合同中所提供的货物和服务等所引起的相关连带责任的终止，具体应参照国家相关法规执行。
9、附则
本合同壹式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份，在法律上具有同等法律效力，经代表签字盖章后生效并遵照执行，任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯采购合同范文3
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，依据甲方招标结果并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方电梯事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
1.产品数量、价格
1.1产品清单：
甲方采购乙方生产的客梯，详细见下表：
1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。
1.3产品价格中包括生产、包装、保险、运输、装卸、验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。
2.交货地点：
2.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。
2.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理并承担，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
3.交货时间
甲方在乙方交货 日前，须以书面通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在 日内交货至甲方工地。
4.产品质量要求
4.1 乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一：电梯技术参数的内容一致。
4.2电梯必须达到或超过的国家、行业标准：
4.2.1 GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》;
4.2.2 GB/T10058《电梯技术条件》;
4.2.3 GB/T10059《电梯试验方法》;
4.2.4 GB10060《电梯安装验收规范》;
4.2.5 GB8903《电梯用钢丝绳》;
4.2.6 GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》;
4.2.7 GB50310《电梯工程施工质量验收规范》;
4.2.8 GBJ电梯安装工程质量检验评定标准;
4.2.9 TJ231(四)机械设备安装工程施工及验收规范;
4.2.10 GB/T7025.1-7025.3-97《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》;
4.2.11 以上未含的现行国家、 省、 市规范、标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定。
4.3技术及装修要求：详见附件一: 电梯技术参数。
4.4履约期间，甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验，如果检验质量达不到4.2条～4.3条相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格。届时，乙方应当无条件更换并按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。
5.产品的交货验收及保管方式
5.1《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后确认同意后乙方可发货。
5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
5.3 到货后，甲方组织工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。”
5.4交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。
5.5乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。
6.履约保证金及货款支付方式
6.13%(四舍五入后)即人民币 元整(￥ 元)作为履约保证金，采用银行保函形式，但保函有效期至电梯安装验收合格并交付使用后(若乙方逾期供货或完工的，保函应当相应地延期)。合同履约保证金包括工期、质量、安全文明施工保证金。当乙方按照合同完成全部供货、
6.2采取分批付款分批提货，货款支付方式如下：
6.2.1乙方应先提供该批合同总价10%的定金保函，保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止。甲方在收到保函后一周内支付该批合同总价的10%作为合同定金。
6.2.2甲方书面通知排产后，支付该批合同总价的20%作为合同排产款，乙方确认款项后立即排产。
6.2.3合同交货期前一周，双方约定款到发货，乙方提供该批合同总价70%的提货保函(保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止)，甲方收到保函后一周内支付该批合同总价的70%，乙方发货货到工地后一周内，乙方提供该批合同总价6%的质保金保函。(其中5%为设备质量保函，1%为安装质量保函)
【设备增值税发票由乙方开具，在该批电梯设备全部到货后10日内由乙方提供给甲方】
6.2.4质保期为两年，即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。两年后质保期满，无质量问题15日内无息退还;若有质量问题，质保期满后扣除因乙方产品质量问题造成的维修及甲方其他损失费用后，剩余质保金无息退还。
6.2.5每次付款前乙方负责提出申请并按甲方规定填写相关表格，经监理审批后报甲方办理付款手续，甲方负责按规定期限付款。
6.3甲方以银行转账方式付款的，乙方在3日内经银行确认货款到账后发货。
7.合同的变更与解除
7.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。
7.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额30%的违约金。
8.违约责任
8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。
8.2乙方逾期供货的，乙方每日应当按总货款5‰的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。逾期交货超过30 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的10%为违约金。
8.3乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。
8.4甲方未按合同约定期限支付货款的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为合同总金额的5‰，不足一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过合同总金额的10%。8.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。
8.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。
8.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失。
9.产品保修约定
9.1质保期自当地质量监督部门验收合格之日起算，质保期为两年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价10%的违约金。
9.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修。
9.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：
9.3.1乙方须在甲方或甲方委托人(物业公司)通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方若不及时维修，经甲方或甲方委托人(物业公司)书面通知后，乙方仍未能改正，甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，乙方须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;
9.3.2当乙方未在规定时间内解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;
9.3.3当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当补足;
9.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。
10.争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
11.其他事项
11.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件：电梯技术参数。
11.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，质量标准以较高的标准为准，其他的以形成在后的为准。
11.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。乙方指定技术代表： ，商务代表： ;甲方指定技术代表： ，商务代表： 。
11.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
11.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯合同 篇4
发包方：（甲方）广汉市德诚房地产开发有限公司梓潼分公司 承包方：（乙方）
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，达成如协议：
一、工程概况
1、工程名称：德诚·时代广场
2、工程地点：梓潼县崇文街
二、工程承包范围及承包方式
(一） 承包范围：
3#楼的所有电梯门套安装。
三、承包方式：
1、电梯门套按实际个数结算。
四、工程期限
从20xx年11月 日开工，20xx年 月 日前竣工。
五、承包单价及付款方式
1、承包单价：固定单价，电梯门套按每个门套150元计算。
2、工程款的支付：花岗石到处付材料款和加工费，工程完工后按实际收方结算，结算完成后15天内凭发票支付工程款，开具发票的税款由甲方支付。
六、甲、乙双方的权利及义务
（一）、甲方
花纹的确定。
进度进行监督检查。
（二）、乙方
1、乙方应按甲方的施工方案施工。
安全操作、防火安全规定。
颜色以及工序等。
存档的图纸及相关资料。
七、工程质量及验收的约定
、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。原材料进场时，必须抽检送样，经检验合格后方可进行施工。
乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收，若验收不合格，返工费用有乙方承担，工期不顺延。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后3日内组织验收，并办理验收移交手续。
八、安全生产责任和防火的约定
1、甲方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。
《建筑安装工人安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它的相关法规及规范。
3、在施工过程中的一切安全事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
九、违约责任
甲、乙双方任何一方违约，违约方应按合同金额的千分之五向守约方支付违约金，乙方若不能按时交工则每天向甲方赔偿损失费人民币20xx元。
十、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响过程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
十一、其它
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方签字： 乙方签字：
20xx年月日20xx年月日
电梯合同 篇5
需 方(甲方)，
供 方(乙方)，
项 目 名 称，
合同签定时间， 年 月 日
根据中华人民共和国民法典的有关规定，甲、乙双方本着自愿、公平、诚信原则，经双方协商签订本合同并遵照执行。
一、产品型号规格及报价明细表(技术规格详见附件一)
人民币单位，元
说明，
梯号 梯号产品名称型号技术规格数量(台)设备单价安装费单价合计单价
载重量kg
层/站/门/
速度m/s
载重量****kg
层/站/门/
速度m/s
梯号产品名称型号技术规格数量(台)设备单价安装费单价合计单价
提升高度m
角度°
梯级宽度mm
提升高度m
角度°
梯级宽度mm
合计总数量小写， 台
大写， 台
设备总价小写，￥00000.00
大写，人民币元整
安装总价小写，￥00000.00
大写，人民币元整
合同总价小写，￥00000.00
大写，人民币元整
1、本价格为含税设备费、运输费、安装调试费、卸货起吊费、当地政府技术监督部门报装检验费及一年期免费维修保养费(不含现场土建整改费、施工水电费、人员配合费等)。
2、 设备发票类别， □增值税普通发票(提供公司全称提供公司全称和统一社会社会信用代码) □增值税专用发票(提供开票详细信息)
3、发票税率，设备为13%，安装为3%。
二、付款方式
1、本合同签订后，甲方应于5日内支付设备总价款的30%计人民币 万元(大写， 元整)排产款给乙方，乙方收到该款项后，根据合同交付期安排生产。
2、甲方应在提货日前的15日之前付清设备总价款的70%计人民币 万元(大写， 元整)提货款给乙方，乙方收到款项后生产完毕如期发货。
3、甲方应于安装进场前10日支付设备安装总价款的50%计人民币 万元(大写， 元整)给乙方。
4、甲方应于设备安装调试完成并经政府部门验收合格后5日内支付设备安装总价款的47%计人民币 万元(大写，元整)给乙方，乙方在收到该次付款的2日内，向甲方办理电梯正式使用的移交手续。
5、本次合同设备安装总价款的3%计人民币 万元(大写， 元整)作为质保金，本合同设备质保期满无质量问题后7个工作日内，甲方向乙方无息一次性支付。
6、如因甲方原因导致乙方不能及时安装、报验或因甲方不具备验收条件而导致电/扶梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收的，则从发货之日起六个月满视为政府验收合格，甲方应立即付清所有余款给乙方。
7、甲方在未经当地技术监督部门验收合格而擅自使用电梯的，由此引发的责任由甲方负责，并视为验收合格，甲方应将所有未付款项付清给乙方。
8、甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款;甲方不以转帐方式或未按乙方指定帐户及帐号付款的，乙方均不予承认且有权向甲方追索。任何情况下，电/扶梯的交付以及乙方向甲方提供发票或收据均不能作为甲方已向乙方支付相应款项的依据。
9、为了避免债权、债务问题的困惑，若电/扶梯设备已到达甲方工地但甲方未付清本合同设备价款时，则本合同所指的电/扶梯设备的所有权归属乙方。若电/扶梯设备已安装完工并经政府相关部门验收合格，甲方未付清本合同除质保金外所有款项时，乙方有权停止电/扶梯的任何使用，且无需承担任何责任，直至甲方付清本合同的所有款项。
三、交货日期
1、一般梯型的交货期限不少于乙方收到甲方支付的定金和经甲方确认的所有技术条款(包括土建布置图、规格参数表)之日起30个工作日，特殊梯型及含有特殊部件的梯型另行约定。
四、交货
1、交货单位，乙方
2、交(提)货地点，甲方工地
3、运输费用及运输保险费，□甲方承担 ■乙方承担 □乙方代办
4、收货单位， 联系人， 联系电话，
5、收货/安装地址，
五、产品包装
1、乙方提供的全部货物均以国家或专业标准进行包装，保障产品符合正常运输的要求。
2、甲方收到本合同产品后，负责提供防淋、防潮、防窃和防压的堆放场地，由甲方负责保管，防止任何损蚀、损失、丢失和损害。
六、安装施工及竣工日期
1、本合同拟定预计开工时间为 年 月 ，预计安装工期为 30天;调试、检测工期为 5天;
验收工期为 天;预计总工期为 天。
2、当电梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期(包括开工、完工日期)，以便相互配合，如期完工;而调试、检测工期及验收工期，在项目已具备条件时按约定的工期展开、完成。
3、如因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟、甲方延迟付款等)，则工期相应顺延，且甲方应承担乙方由于停工而造成的损失和费用;而由于乙方的原因导致安装工期延迟时，则按违约条款执行。
4、本合同设备竣工日期未包括当地特种设备安全监察检验部门验收日期。
七、产品质量
1、乙方在生产的乘客电和载货电梯按照GB/T10058-2009电/扶梯技术条件和GB7588-2003电梯制造与安装安全规范国家标准及第1号修改单进行制造，符合特种设备安全技术规范TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯及第 2 号修改单。扶梯按照国家GB16899-2011自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范标准进行制造符合TSGT7005-2012电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道(含第 1、2 号修改单)。
2、乙方需按本合同规定的电/扶梯设备、规格型号向甲方提供合格的电/扶梯，由乙方开具发票及提供相应的报装资质。
八、电/扶梯安装相关的工作职责和费用
甲方职责
1、甲方应按照经甲乙双方确认的土建图纸和GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范要求进行井道的土建工程，并及时通知乙方勘察井道，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内整改完成。
2、在发货前16日，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，并出具书面确认函。
3、在发货前16日，机房内每台电/扶梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁，其承载力和位置应符合土建图的要求并且机房应具备防雨及防盗的条件;在电/扶梯进场前提供符合电/扶梯规格安装要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电/扶梯机房乙方电源箱内(如无电源箱，则至控制柜内)。
4、提供在安装作业附近堆放电梯材料、零件工具的场地，免费提供安装施工期间所需的水、电消耗。
5、负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作，并负责相关土建配合费用。
6、负责电梯机房至监控室的通话电缆敷设以及安装完工后土建部分的回填和装修工作。
7、负责提供电/扶梯卸货、吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电/扶梯保管场地，该场地应设置在能确保电/扶梯导轨(5米长)搬去候梯厅通路的地方。
8、根据政府规定要求，向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出开工或验收申请(甲方提供相关规定的资料由乙方办理)。
9、 根据国家法律，电/扶梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切责任后果包括但不限于安全责任由甲方承担。
10、负责货到现场至开工前、安装完工后的保管工作。
11、如开工后，因甲方原因而无法进行正常安装，相应设备及其部件由甲方负责保管。如有丢失，乙方不承担缺件责任。
12、协助乙方办理有关设备报装、报检、验收手续，并负责产品移交后的日常及安全管理。
13、根据政府规定要求，甲方应配备至少1名具有电梯安全管理证的人员，并提供相应证件协助乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出验收申请。
14、负责机房安全护栏及楼梯护栏(若有)。
乙方职责
1、在安装进场前，负责派人员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
2、办理运输货物的保险事宜及运输本合同设备在厂家提货至甲方项目安装现场，货物风险自乙方接收到合同设备生产商交付运输起由乙方承担。
3、在设备到货后，会同甲方代表根据发货资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。
4、 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。
5、按照国家电/扶梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。
6、遵守施工现场的有关规章制度。
7、乙方在工地现场安装施工时，需服从总承包单位的协调管理，参加现场会议，解决安装、调试中的全部问题，配合甲方建筑施工。
8、负责为乙方现场施工人员购买社会保险和人身伤害保险。
9、负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行现场验收工作。
10、负责由于安装质量问题造成特种设备安全监督管理部门进行的二次检验的整改和检验费用。
11、乙方应对甲方技术人员和操作维修人员进行技术培训，培训为现场培训，并提供详细的培训资料;在设备进行调试时，甲方将安排技术人员一同参与。乙方应在现场对甲方的技术人员进行培训，乙方应安排工程师给予指导和演示，对设备的如何使用、零配件及耗材的安装和拆装、如何排除故障、设备保养等进行指导，费用由乙方承担。
12、配合甲方向当地特种设备安全监督管理部门进行开工和验收申报，并配合当地特种设备安全监督管理部门进行现场验收工作。
甲乙双方负责安装费用清单(如此条款与上述甲方、乙方责任有冲突的，以此条为准。)
1、负责电扶梯主要零部件现场起吊工作。 □甲方负责 ■乙方负责
2、负责到货时的卸货及到存储地点的搬运。
□甲方负责 ■乙方负责(限于卸货点到存储地点的距离小于50M的情况)
3、负责二次搬运 (若存储地点距安装地距离超过50M)。
■ 甲方负责 □乙方负责
4、提供符合电/扶梯安装标准的脚手架(如有)。
■甲方负责 □乙方负责
5、提供符合电/扶梯安装要求的固定的防盗防水库房和工具室，内须有照明电源和消防器材。
■甲方负责 □乙方负责
6、负责井道、机房、底坑的杂物和积水清理。 ■甲方负责 □乙方负责
7、提供符合电/扶梯安装要求的厅门护栏。 ■甲方负责 □乙方负责
8、负责施工期间水电费用。 ■ 甲方负责 □乙方负责
9、负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作及费用。
■甲方负责 □乙方负责
10、负责安装开工申报、验收费用及监检费用。
□甲方负责 ■乙方负责
11、提供符合电/扶梯规格安装要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至电/扶梯机房乙方电源箱内(如无电源箱，则至控制柜内)。
■ 甲方负责 □乙方负责
九、工程验收
1、安装完毕，乙方按国家相关规范及技术标准进行设备质量验收，并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书。
2、乙方负责特种设备的检测、验收工作，并取得许可证、合格证等。
十、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电(扶)梯发货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权上调相应安装价格。
十一、售后服务，
1、质量保养(修)期，自乙方发货之日起18个月内，或自安装完毕经国家电/扶梯检测部门验收合格(若多台电/扶梯分批验收，从每批实际验收合格之日起算)之日起12个月内(以先到日期为准)。
2、甲方应加强电/扶梯的日常使用管理，确保电/扶梯的安全运行。如果电/扶梯运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用电/扶梯并通知乙方，乙方全国统一服务热线，0771-5385997。
3、在质量保养(修)期，乙方免费提供正常消耗磨损的电/扶梯零部件(不包括照明灯具和油脂)，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。在质量保修期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归乙方所有，需退回乙方工厂。
4、产品投入使用之前，甲方应仔细阅读乙方随机提供的电/扶梯使用维护说明书、电/扶梯安装手册、电气原理图等、以及特种设备安全法，并遵照执行。
5、为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电/扶梯印刷电路板的更换必须以旧换新。
6、鉴于电/扶梯设备所涉及的技术条件复杂，为确保运行质量，甲方同意与乙方协商后于保修期满前签订电(扶)梯设备保养合同。
十二、合同变更和违约责任
1、合同履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同预计交货日30天前以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因甲方原因引起的合同变更而增加的费用由甲方承担。若该变更影响交货和安装日期的，交货和安装日期由甲、乙方另行协商确定。
2、甲方逾期付款未超过双方约定交货期30个自然日的，应按每天万分之四支付给乙方逾期付款违约金。
3、甲方未在合同约定的交货日期提取本合同产品的，乙方可免费保管5天，自第6天起，乙方按如下价格向甲方收取仓储费，甲方付给乙方电/扶梯库位费及保管费每日计人民币100.00元/台，甲方付清库位费及保管费后乙方发货。
4、甲乙双方在此一致确认，若甲方超过双方约定交货期30个自然日仍未付清货款或未提货，则本合同自动解除，甲方应支付乙方设备总价30%的违约金，同时本合同产品由乙方自行处置。若该等违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失的，甲方应赔偿乙方损失。
5、由于非不可抗力原因，乙方逾期交货的，应按逾期部分电/扶梯设备金额万分之四/天的比例向甲方支付违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的5%。超过交货期30个自然日的，乙方仍然不能履行交货义务的，甲方有权单方解除合同，并且乙方应按解除部分合同金额20%向甲方支付违约金。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费。
6、甲方应按本合同规定的付款方式按时付款，如甲方由于非不可抗力之外的原因不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，则甲方应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为，每延误一周，违约金为当次应支付款额的千分之五，不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过本合同总价的百分之十。
7、无本合同约定和法定的事由，任何一方均不得单方解除本合同，否则应按合同总价的5%向守约方支付违约金，同时守约方享有要求违约方继续履行合同的权利。若守约方要求违约方继续履行，而违约方拒绝履行的，则前述违约金调增为10%，同时守约方享有解除本合同的权利。
8、甲乙双方一致确认，定金罚则仅适用于本合同中明确约定适用的情形。
9、定金在合同履行后转为应付货款的一部分，合同生效后因甲方原因要求取消定购时，甲方无权要求返还定金。
10、若甲方逾期付款，则相应的交货期和安装期均相应顺延。
十三、不可抗力
1、不可抗力，是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、罢工、政府禁令、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动、拉闸限电或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
2、不可抗力发生后，受影响方(甲方或乙方)应立即将不可抗力发生的情况通知另一方(乙方或甲方)，并应在不可抗力事件发生后二十个工作日内提供由当地权威机构出具的不可抗力事件证明。
3、甲乙双方均无需对因不可抗力原因而造成的违约负责。
十四、其它
1、甲、乙双方了解并同意本合同标的设备用于中华人民共和国大陆境内(不包括港、澳、台地区)的项目。如由于任何原因，甲方需要变更目的地，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的地，视为违约行为，甲方应向乙方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿因此给乙方造成的相关损失。
2、因本合同发生的损失赔偿限于直接损失，双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。
3、若交货时间超过合同签订后六个月的，乙方保留调整价格和/或技术条款的权利。
4、如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行双方签订的其他合同/协议/附件。
5、通知和送达，甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以扉页所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当在变更后2日内书面通知对方。如未按约定通知，则相应法律后果由变更方承担。
6、本合同及所有附件、补充/变更协议(如有)仅需甲、乙双方加盖公章或合同章后即生效。乙方的任何承诺等必须加盖乙方公章或合同章后才对乙方发生法律效力。
7、在第6项所述所有文件中的任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候均不得被视为乙方的委托代理人，除非乙方另行书面(需加盖公章)明确授权。
8、本合同任何一方未行使或延迟行使本合同项下的一项权利不应作为放弃这项权利，任何单独一次或部分行使一项权利亦不应妨碍将来另外行使这项权利。
9、本合同所有条款均为打印文字，如有手写修改增添内容，修改、增添处应双方盖章确认，否则仍以打印本的文字为准。对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确认后生效。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。
10、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由乙方所在地人民法院裁决。
11、本合同一式肆份，甲方执两份、乙方执两份，经甲、乙双方盖章之日起生效。本合同替代之前双方有关本合同标的所有的往来函件、协议等，本合同为双方有关本合同标的履行的全部依据。
甲方盖章， 乙方盖章，
法定代表人或委托代理人， 法定代表人或委托代理人，
签订日期， 年 月 日 签订日期， 年 月 日
电梯合同 篇6
第1篇：安装安全协议书
猜你正在找安装安全协议书的怎么写？那么就给你这篇范文参考。
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定，为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：
1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。
2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。
3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。
4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。
5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。
6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。
7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
代表人（或负责人）： 代表人（或负责人）： 日期： 日期：
第2篇：安装安全协议书希望你能喜欢这篇安装安全协议书范文。
甲方(工程发包方)： 洛阳建工集团有限公司
乙方(工程承包方)：洛阳建工集团有限公司58中学项目部
甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：
一、甲方的安全责任：
I、涉及起重设备安装的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措施”(即：组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后，应组织验收，对设备的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任：
1、组织施工人员学习《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的环节，应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”，并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的.同意。
5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《起重设备安装作业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并白行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，另外附页。
六、其它需要约定的事项：无
七、本协议是工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
甲方单位盖章： 乙方单位盖章：
年 月 日 年 月 日
第3篇：安装安全协议书安装安全协议书的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。
甲方：
乙方：
根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，经双方协商一致签订本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、甲方责任：
1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施，对不完善的提出修改。
2、负责对乙方进行施工区域的安全交底，向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。
3、在施工前或施工过程中，应如实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，发现不安全因素及时通知乙方。
4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查，对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除，告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。
5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙方，以防发生意外。
三、乙方责任：
1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。
2负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。
3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。
4、乙方所需动力能源（水、气、电、风等）应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏及时处理，以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。
5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。
6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品，高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志，减少不安全因素和事故的发生。
7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。
8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。
四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
五、本协议签订后，甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。
甲方：（签章）
年 月 日
乙方：（签章）
年 月 日
第4篇：安装安全协议书下面由范文网的作者为你提供安装安全协议书的写法。
甲方：四川超然建筑装饰工程有限公司
乙方：XX
经甲乙双方协商一致，就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。
一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证；
二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责安装并交付使用，当事人须明确，双方不存在雇佣关系。
三、为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故（费用）由XX乙方承担；
三、乙方的安装人员必须身体健康，严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装人员进行人生保险（或已购买）；
四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。
五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用；
七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
六、乙方指派现场安全安装负责人为XX，进行安全操作指导工作；
七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。
十、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。
十一、有效期自甲方：XXXX年XX月XX日生效至XXXX年XX月XX日截止。
甲方：
法定代表人
委托代理人
XXXX年XX月XX日
乙方：
法定代表人
委托代理人
XXXX年XX月XX日
第5篇：安装安全协议书给大家带来安装安全协议书范文，供大家参考!
甲方：XX
乙方：XX
按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定，为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：
1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。
2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。
3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。
4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。
5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。
6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。
7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：XX
代表人（或负责人）：XX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方(公章)：XX
代表人（或负责人）：XX
日期：XXXX年XX月XX日
电梯合同 篇7
施工电梯基础方案正式版一、工程概况1.1 总体概况
本工程由D、E、F三大地块组成，总建筑面积322912平方米。其中D地块由D1#～D6#共6栋高层住宅楼及3栋公共服务设施、配电室、托老所及半地下车库组成，E地块由8栋20-31层住宅（E1#-E8#）、2栋公共服务及商业设施、配电室、锅炉房、开闭所组成；F地块由两栋31层住宅 （F1#-1、F2#）,六层服务设施（F1#-2）、F3#（幼儿园3层）、F4#（学校4层）、F5#（密闭式清洁站1层）组成。
1.2 建筑概况地块
楼 号
层 高（m）
建筑高度（m）
备 注
D地块
D1#楼
地上层高2.7米
84.90
/
D2#楼
84.90
/
D3#楼
84.90
/
D4#楼
84.90
/
D5#-1楼
63.00
/
D6#楼
63.00
/
E地块
E1#-1楼
63.30
/
E2#楼
84.90
/
E3#楼
63.30
/
E4#楼
66.00
/
E5#楼
55.20
/
E6#-1楼
66.00
/
E7#楼
84.90
/
E8#楼
82.20
/
F地块
F1#-1楼
84.90
/
F2#楼
84.90
/
1.3 结构概况：序 号
项 目
内 容
1
结构形式
基础结构形式
筏板基础
主体结构形式
全现浇剪力墙结构
2
建筑物地基
地基土质层
4层沉积层
地基承载力
fKa= 300KPa
3
抗震等级
工程设防裂度
8度
建筑抗震设防等级
一、二级
4
二次结构
加气混凝土砌块、轻骨料条板隔墙
二、编制依据1、设计图纸资料；
2、SC200/200W型施工电梯使用说明书及有关施工规范。
3、厂家提供的施工电梯基础图纸。
4、本工程施工组织设计。
5、《动力机器基础设计规范》GB50040-96
三、施工准备3.1、人员安排每台施工电梯基础施工时，配备如下人员：钢筋工8人、电工1名、电焊工3名、模板工6名、混凝土工5名、杂工3名、防水工2名、现场劳务队管理人员2名，现场责任工长1名，共计31人。
3.2、机具准备钢筋加工机具一套、木模加工机具一套、电焊机1台、铁锹5把、料斗一台、小推车3辆。
3.3、工期计划施工电梯基础施工计划工期为8天。
四、施工部署及流程4.1、施工部署根据现场总平面布置和施工部署，16栋高层住宅楼各布置1台SC200/200w型双笼无对重施工电梯。由于本工程施工工期紧，结构施工至地上10层时插入安装施工电梯。施工电梯安装高度60到90米不等。
4.2、施工流程地基处理 挑梁植筋 挑梁施工 工字钢安装 施工电梯基础施工 施工电梯安装 。
电梯合同 篇8
甲方：____________________
乙方：____________________
根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方在甲方______楼宇的电梯厢内安装装饰镜框，用于环境装饰及刊登商业广告等事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、使用范围及安装数量
1、乙方可以安装装饰镜框用于环境装饰及刊登商业广告的范围为：位于______市______小区______楼宇内的共______部电梯的电梯厢。
2、安装数量：每部电梯厢内安装______块，共计______块。
二、镜框规格及材质要求
1、镜框规格：长不超过______，宽不超过______，厚度不超过______;
2、镜框材质要求：____________。
三、使用费用及支付方式
甲、乙双方确定使用费用为：每部电梯厢______元/月，共______部电梯，全部电梯厢每月乙方须向甲方支付使用费人民币共计______元。该使用费用乙方应在每月______号前以现金形式支付。
四、合作期限
乙双方合作期限自______年______月______日至______年______月______日。
乙双方如需继续合作，则应另行签订协议。
乙双方的合作终止，乙方不得继续使用电梯厢，并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金
乙方应在本合同正式签订之日，向甲方支付保证金______元，用于保证乙方按本合同约定履行义务。本合同期限期满时，乙方如无违反本合同之行为，则该保证金予以返还，但不计利息。
六、甲方的权利和义务
(一)甲方权利
1、乙方安装装饰镜框时，甲方有权要求乙方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在乙方安装过程中，甲方有权对乙方安装进行监督，如发现乙方安装方式违反本合同的，甲方有权责成乙方修改安装方案。
3、乙方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养，违反本合同规定的，不符合人体健康要求的，甲方有权责成乙方限期改正。
乙双方协商后由乙方实施改进方案。
(二)甲方义务
1、在本合同有效期内，甲方承诺不与任何与乙方有竟争性的第三方在小区内进行相同或类似的合作，甲方授权乙方享有电梯厢镜框广告发布权。
翻建不能正常使用时，应提前通知乙方，由双方共同协商解决方案。
七、乙方的权利和义务
(一)乙方权利
1、乙方负责装饰镜框的制作，并按双方认定的安装方式及位置进行安装，装饰镜框的产权归乙方所有。
画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果，乙方将定期派员工进入电梯厢更换画面，以及对装饰镜框进行维护与保养，甲方应对乙方人员出入小区提供便利。
4、本合同期满后，甲方如想继续和他方开展此项合作，在同等条件下，乙方有优先权。
(二)乙方义务
1、乙方保证装饰镜框安装方式具备安全性，不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏，否则，一切损失由乙方承担。
2、乙方保证装饰材料符合人体健康要求，不对电梯用户构成不良影响。
法律责任，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
4、乙方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时，乙方应在装饰镜框内做公益宣传，以美化环境。
第五条规定之款项。
掉落、毁损等，应及时负责维修或重新安装，因此而给甲方或第三方造成损失的，乙方应予以赔偿。
八、违约责任
1、乙方如不能按时向甲方交纳本合同约定之款项，每延迟一天按拖欠总金额的1‰每天向甲方缴纳滞纳金。拖欠超过15天，即视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同。
2.除本合同约定的条款外，任何一方提出解除本合同，应提前一个月书面通知对方，并向对方支付违约金人民币______元。
3、因提前解除合同或合同期满双方未续签合同的，乙方须在合同解除或期满后十日内，完成装饰镜框及镜框中内容的清除等工作，若逾期未清除的则须补交占用期间的费用，占用期间每日费用按本合同第三条规定月需缴纳总使用费用的百分之十计收，若超过十五日乙方仍未清除完毕，甲方有权清除而不作任何赔偿，并没收合同保证金，造成甲方其他损失的，仍可向乙方追索经济损失赔偿责任。
4、除本合同另有约定外，由于一方违反本合同的约定或违反国家有关法规及相关规定，即为违约。违约方须向对方支付本合同第三条规定月需缴纳总费用的二倍的违约金。该违约金不足以赔偿守约方的损失时，应按其实际损失额予以赔偿。
九、争议解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均有权向市有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、甲乙双方于本合同中所留地址及电话为联系(送达)地址及电话，如有变更应书面通知对方，否则一方向上述地址之文件送达视为已送达到及/或通知到对方。
十一、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
附：甲方、乙方营业执照
以下无正文。
甲方：____________________乙方：____________________
签约代表：________________签约代表：_______________
地址：____________________地址：____________________
联系电话：________________联系电话：_______________
______年______月______日签于_____市。
电梯合同 篇9
发 包 方 (甲方)：
承 包 方 (乙方)：
签订时间： 年 月 日 签订地点：
甲、乙方根据《中华人民共和国合同法》，招标文件、投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：
一、设备型号、规格、数量、技术指标及要求，供货范围及数量(详见清单)。
二、合同文件解释顺序：(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)设备报价表;(9)其他合同文件。
三、合同总价
3.1承包方式：固定价承包。
3.2合同总价为大写人民币(大写)： 元整;(小写)： 元。
3.3以上合同总价已包括乙方为甲方完成本次招标所有项目至项目竣工验收合格，并办理完成所有相关手续止，乙方所需花费的所用费用(新设备的购置、安装、设备及备品备件、专用工具、安装调试费、售后服务、技术培训、通货膨胀及风险等) 以及乙方的有关税费和合理利润。
3.4本条规定的合同总价的汇率及原材料价格变动等其他任何因素不能对本价格造成影响。
四、付款方式和支付条件
接到甲方通知后七日内甲方付乙方工程款30%，发货前七日内付本批次款的40%;整机安装、调试及试运行经当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后一个月内付至总价款的95%，余款5%为质保金，质保期结束后一个月内付清。工程保修期按照国务院《建设工程质量管理条例》规定执行。
五、交货及工期
5.1本工程的工期为投标单位在投标书中所报的工期。
5.2交货地点：发包方指定地点
5.3收货人：
5.4乙方在货物具备发运条件前10天，准确通知货物的发出日期、发运方式及到达时间。
5.5货物发运前，应以书面通知甲方货物的名称、数量、重量、尺寸等基本情况，以便甲方做好验收准备。
5.6在设备交付时应向需方提供如下文件资料。
5.6.1产品使用说明书，包括使用说明书、操作维修手册等
5.6.2随机工具清单
5.6.3随机配件、易损件清单
5.6.4随机软件清单
5.7标准和检验
乙方应保证提供的货物是全新的，满足招标文件的技术要求，在质量、性能等方面均符合双方商定的技术标准。
5.8乙方对提供的设备质量负责，设备到现场后，甲方及时对货物进行开箱检验，若设备外观无破损、数量和规格型号满足合同要求，由乙方负责保管，竣工验收前风险及保管费用由乙方负责。
5.9在货物发运前，乙方应对设备的质量、规格、性能进行准确、全面地检验，应出具符合合同规定的质量保证书。该质量保证书为付款单据的一部分。但不作对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量保证书应附有检验结果和细节说明。
六、甲方职责
6.1为乙方施工提供施工场地及有关资料
6.2为乙方施工人员联系住宿及生活方便：
6.3提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水，机房门窗须完好，买方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应。
6.4配合乙方进行设备安装和测试验收。
七、乙方职责
7.1办理设备的运输、货物保险。运输过程中发生的一切事故以及由此引起的损失，全部由乙方承担。
7.2本工程采用交钥匙方式，设备到齐后，由乙方派遣有经验的技术人员到现场施工，负责合同中全部设备的验货、安装、系统调测开通等工作，并应对设备、系统质量全面负责。
7.3做好一切安全保卫工作，一旦发生事故及时处理，因此造成财产损失与人员伤害赔偿所支付的费用，全部由乙方承担。
7.4施工人员食宿费用自理。
7.5按招标文件的要求进行安装、提供设备，包括维修用的附件、备件、测试仪表、安装材料及专用工具等;并负责设备的安装、调测等工作。
7.6提供测试仪器，完成验收测试。
7.7按照国家规定向甲方提供下列技术资料：
7.7.1乙方根据所提供的设备及辅助设备等，推荐一个能满足设备运行后二年中，进行正常维护所需要的备件(包括消耗备件)的详细清单及单价。
7.7.2技术资料
乙方应向甲方提供以下中外文对照技术资料文本一套：
①电梯安装施工图;
②电气设备及系统原理图;
③电气设备及系统安装线路图;
④构件、机械安装图;
⑤安装手册;
⑥维修手册;
⑦制造、安装标准和技术规范;
⑧安装和验收报告;
⑨零部件目录和易损零件制造图;
⑩其它相关技术资料。
7.8安装及验收
符合规定的电梯，由乙方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。乙方安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，本工程不计取总承包配合费。电梯由乙方负责在甲方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行，并负责报请当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后交付甲方使用。
7.9电梯的检验与调试
乙方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告，电梯安装完毕后，甲方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。
(1)检验内容
安装完毕的电梯是否符合合同要求。对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，乙方应提供有关的鉴定合格证，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。
(2)试验和校验内容
①运行速度和运行加速度、减速度试验。
②运行平稳性(振动加速度)测试三个方向振动幅度。
③噪音测试(机房、轿厢、自动门机构等)。
④平层准确度。
⑤曳引机的静载、满载、超载试验。
⑥控制系统、信息系统性能测试。
⑦电气设备的检查和电流、功率测试。
(3)各种安全保护设施的检测
限速器动作性能;缓冲器动作性能;厅门、轿门等机电联锁性能;安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能;终端限位开关性能。
(4)不同电路的绝缘性能检测
①锁紧装置。
②电气安全装置。
③因故中途停电、轿厢慢速移动措施。
④制动系统。
⑤报警装置。
⑥通信装置。
(5)甲方及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目。
7.10做好售后服务
7.10.1培训和考察
7.10.1.1在适当的时候，甲方将派遣技术人员赴乙方公司和系统设备运行现场进行技术考察，了解乙方所提供设备的设计、生产及实际运行情况。
7.10.1.2乙方应负责培训甲方技术人员(包括设计、安装、调测、维护及管理人员)，培训人员的数量、时间、地点由乙方在投标时自报，并应符合甲方的要求。
7.10.1.3培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装测试、故障检修、维护、软件功能的修改等全部内容，并提供全部教材(中文、英文必须标注中文)。
7.11.2技术服务及保修期
7.11.2.1从设备最终验收合格投入使用之日起，设备的所有硬件和软件质量问题出现故障或不合格部分应由乙方免费及时处理。
7.11.2.2从最后一批交货之日起的20xx年内，如甲方需要，乙方应以合理的价格提供设备的部分或适当的替代物。
八、质量保证及索赔
8.1质量保证期为系统验收合格开通投入使用之日起1年。
8.2质量达不到国家有关规定或投标单位自报的质量等级要求，由乙方返修至达到要求，并承担由此造成的损失和费用。
8.3在质量保证期内，由于乙方原因造成设备质量或规格与合同规定不符，由乙方解决。
8.3.1在质量保证期内，由于乙方原因，更换的零件、部件、设备或缺陷修理部分，其费用由乙方承担，并达到合同规定的规格、质量和性能，同时乙方应相应延长其质量保证期。
8.3.2由乙方原因造成的退货，所退货物的金额全部退给甲方。
8.4因甲方原因造成的损坏，乙方协助处理，费用由甲方负担。
8.5如果一方提出索赔通知后30天内，另一方未能予以答复，该索赔视为已被另一方接受。
九、不可抗力
9.1在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能执行合同时，受阻一方在取得合法证明后可免予承担违约责任。但应当采取积极措施，尽量减少损失。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的。
9.2受阻一方在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真等书面形式通知另一方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用快件信函寄给另一方审阅认可。
9.3由于不可抗力事件影响而不能履行合同的一方，可在与另一方协商后，根据实际影响的时间延长履行合同的期限，延长的期限应相当于事件所影响的时间。另一方对由此而产生的损失不提出赔偿要求。
9.4一旦不可抗力的影响持续60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间达成进一步履行合同的协议。
9.5在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
9.6对合同条款作出任何修改和补充，均须由甲、乙双方代表或授权代表签署书面协议。
十、转让与分包
除甲方事先同意外，乙方不得转让、分包其部分或全部合同项上的履行义务。
十一、违约责任
11.1乙方不能按时供货，则每迟延一天，按合同总价的2%支付违约金至实际供货之日或甲方据此解除本合同之日。乙方逾期超过15天未供货的，甲方并有权解除本合同。乙方未能按时完成安装调试时，则每迟延一天，按合同总价的2%支付违约金。
11.2若乙方提供的货物之规格、技术要求、质量、数量不符合本合同的规定，乙方须支付合同总价的2%的违约金，并应立即予以更换，同时由此造成的工期延误另行比照第11.1条的规定处理。
11.3 乙方完成安装调试后，如经双方验收不合格，乙方须返工重作，届时除须按合同总价的5%支付质量违约金外，如因此延误总工期，则另行比照第11.1条规定处理。
十二、双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第 2 种方式解决：
(1)将争议提交 / 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 / 人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式六份，甲、乙双方各三份。经双方代表签字盖章后生效。
十四、未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯合同 篇10
电梯补充合同范文篇一
需方：
供方：
需、供双方于20xx年7月15日签定电梯供货合同(编号：FLD070713)，需方因经营调整，现要求将GX-Y01半圆形观光梯改为乘客电梯，经双方友好协商，特签定如下补充协议。
一、取消GZ-Y01半圆形观光梯的定货，已生产出的该梯由供方另行处理。
二、将观光电梯改为乘客电梯，其型号、参数如下：
1、品名：乘客电梯(JX-001)
2、型号：FVF-P13-CO60
3、载重：1000kg(载客：13人)
4、停靠层站：-1、3、4(1楼与3、4楼开门方向相反)，主板模块预留1、2楼开门接口。
5、轿厢：发纹不锈钢(厚1.2mm)。
6、厅门及门套：发纹不锈钢(1.2mm)及M-01标准小门套,轿厢地面使用3mm厚PVC材料，下面使用3mm厚钢板作支撑面。
7、其它配置、功能与原合同一致
三、金额及付款方式：
1、原合同总价：肆拾万零肆仟元整(￥404000.00元)现减为：叁拾柒万伍仟元整(￥375000.00元)，由供方提供税务发票，需方已付款贰拾壹万元整(￥210000.00)，供方已于20xx年10月将另一台方形全透明观光电梯交付需方使用。
2、本协议签定后三日内，需方支付预付款陆万元整(￥60000.00元);电梯设备到工地后支付柒万元(￥70000.00元)，凭供方提供的两台电梯税务发票支付);电梯安装完毕并经技术监督局验收合格后三日内支付叁万元整(￥30000.00元)，余款伍仟元整(￥5000.00元)，在电梯验收合格交付需方次日起满一年后三日内付清。
四、交货时间及条件
1、供方收到需方预付款陆万元整(￥60000.00元)起35天电梯设备应到达工地。
2、电梯设备到达工地后经需方派员验收确认供方提供的电梯设备与合同所确定的设备配置一致后才能安装，(验收不得影响安装人员开箱、搬运)，安装后的功能达到合同规定的要求否则需方有权拒绝支付货款。因此而迟缓竣工由供方承担责任赔偿需方每日1000元。电梯设备在交付需方前由供方负责保管，需方不承担任何责任。
3、货到工地前三日，需方应向供方移交经双方确认的合格井道(含正式电源进机房)，否则交货日期顺延。
4、货到工地13天安装完毕并具备验收条件，迟延交货则每日由供方支付违约金500元。电梯安装完毕后时间不超过10天，否则赔偿需方每日1000元。
五、本协议属原合同(编号：FLD070713)之补充协议，补充协议除修改了原合同的条款外，原合同的其他条款对双方仍具有约束力。本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。
需方：
代表：
供方：
代表：
年月日：
电梯补充合同范文篇二
甲方：
乙方：
甲乙双方曾于200 年 月 签订了《电梯设备买卖合同》。近日，甲方又提出在地下室增设一站，并要求对电梯轿厢进行装饰。双方经平等协商，就电梯装饰等事宜达成共识并签订如下合同补充条款：
一、电梯装饰内容
二、电梯安装增加内容
原合同所购的奥的斯客用电梯为地面一层至六层六站式，现在在地下室再增设一站，计电梯安装工程
总计为七站式。
三、电梯执行技术标准
本合同所列电梯执行技术标准为：《电梯制造与安装安全规范(GB7588–1995)》。
四、工程价款与付款方式
(一)补充合同新增项目价款
电梯厅门装潢共7套，每套 元，共 元;电梯轿厢前围壁、门眉、轿门装潢共1套， 元;电梯轿顶装潢共1套， 元;地下室新增一站，价款 元。补充合同总价款为 元(￥ 元)
(二)原合同价款
原合同所购VWF型奥的斯电梯总价款共 元整(￥ 元)
(三)付款方式
两个合同总价款为人民币 元整(￥ 元)，含安装费、运输费、保险费用，此外甲方不再向乙方支付任何费用。
五、合同工期
乙方应在200 年 月 日前向甲方交货。
乙方应在200 年 月 日前完成调试并交付使用。
六、质量保证与保修
1、质量保证期为一年，即从设备完成调试并交付使用之日起。
2、乙方对设备质量负责“三包”售后服务。设备使用期间，若出现故障，乙方应在接到甲方报修通知后的一小时之内赶到甲方现场进行维修。
3、免费保养期限内，乙方应每月两次到甲方现场，对所安装的电梯设备进行免费保养。
七、相关约定
1、乙方负责向当地技术监督质量检验行业管理部门申报电梯安装许可和安装调试后的报验及注册工作，甲方予以配合。费用按原合同规定由甲方承担。
2、电梯验收以当地技术监督质量检验管理部门出具的验收合格报告为准。
3、其它事项按原合同条款执行。未尽事宜双方协商解决。
甲方：
签约代表人：
乙方：
签约代表人：
年月日：
电梯补充合同范文篇三
承包人(全称)：
分包人(全称)：
鉴于发包方愿将名称为永安新城二期住宅电梯工程交由分包人(广日电梯工程有限公司 )实施，各方本着尊重事实、明确三方责任与义务，经友好协商，订立以下补充协议。
一、分包人必须无条件配合承包人在发包人认可的时间内按照质量要求完成其分包工作内容，如因分包人原因导致承包人无法在强制时间完成施工节点的工程，分包人按照发包人违约金额赔偿发包人，对承包人的施工节点工程未完成或影响工程竣工验收造成的损失及违约赔偿全部由分包人承担。
二、分包人承包范围的工程，因工程质量的问题，不能通过竣工验收,经二次整改后仍不能通过，发包人对承包人的连带责任的罚款由分包人承担。
三、若指定分包人承包范围内未能达到“中山市安全文明工地”要求，指定分包人承担违约赔偿金额。如发包人不减轻或免除承包人的责任和违约赔偿，发包人向承包人的违约赔偿金额全部由分包人承担。
四、承包人要求指定分包人保护和维护施工现场内外的公共设施，因分包人或独立承包人损坏现场内外的公共设施应修复并承担一切费用。
五、分包人应在指定地点设置垃圾收集点，在施工过程的垃圾负责及时清理，如不遵守承包人的指示，承包人可另雇用他人进行清理工作，由分包人承担与此有关的一切费用。
六、工程竣工之后和移交完成工程之前，分包人应从施工现场清理并运出剩余材料设备、垃圾，保证整个工程的整洁，如分包人在合理时间内未把材料设备、垃圾清理运出，承包人可委托他人清运，所发生的费用全部由分包人承担。
七、施工水电费用
广日电梯工程有限公司施工期间的水电费用为该分包工程总造价的1%(RMB：40262元)，该费用由分包人一次性交给承包人。
八、工程资料
分包人要按承包人的要求做好工程资料，并在承包人要求的时间内交由承包人归档。
九、安全协议
分包人应在施工前与承包人签订安全协议，并交RMB50000.00元安全保证金。该保证金在分包工程竣工验收后(且施工期间无安全事故)，承包人无息返还给分包人。
十、本协议生效
协议订立时间： 年 月 日
协议订立地点：
本协议双方约定：签字盖章后生效,本协议生效后，即成为《中山市永安新城
二期住宅电梯指定分包工程合同文件》不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，与中山市永安新城二期住宅工程的《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》有冲突的条款，按本协议为准，原合同的其余部分条款应完全继续有效。
九、本补充协议一式叁份，三方各持一份。
承包方(公章)： 分包方(公章)：
法定人代表联系电话：邮政编码：
发包人(公章)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字) 电话： 传真：
年月日：
电梯合同 篇11
发包人(甲方)，
承包人(乙方):
为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守，
一、工程名称，
二、工程地点，
三、承包范围及详细部位(栋号)，
四、承包方式
以包安装、包调试、包工期、包质量、包安全、包临设、包文明施工、包材料(机具)的场内运输、包设备安装质量通过国家法定检测机构的检验、包社会医疗、养老、工伤保险、包安全保护用品和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。
五、结算方式及工程造价
1、工程按实际安装数量计算工程量，实行总价包干。结算的具体操作办法详见合同附件甲方结算工作流程。
2、本项目安装施工电梯 台;包干总价为， ￥ 。
大写(暂定)，人民币
3、承包单价，
序号基价号项目名称工作内容数量包干单价
1
2
3
单价说明，
(1)单价组成，1)含底架定位、预埋、总体安装、附墙件的预埋安装、附墙撑杆(架)、附墙架的安装、随工程进度需要进行导轨架加高的工作和费用;2)含施工电梯安装好后报劳动局验收并领取准用证的工作和费用;3)含编制施工方案的工作和费用;4)含一次性损耗材料的费用;5)含临时设施费用;6)含生活用水用电费用;7)包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用);8)包施工机械场内外运输及进退场费。
(2)遇下述情况甲方按实回扣所发生的费用;1)甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;2)甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。
(3)双方对承包单价是否含税金约定如下，承包单价中 税金。
六、付款与支付方式
1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的 %，工程全部完工，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后天内付至 %，相关设施拆除后 天内结清 %余额。
2、乙方每收取甲方每一笔款项，须同时根据甲方要求开具国内大陆地区合法等额有效，□增值税发票;□普通发票;□收据，给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方开具发票。
3、以上款项的支付，甲方采用网银直接转帐或支票，乙方接收款项(含开具发票)的帐户为，
户 名，
帐 号，
开户行，
4、甲方代乙方申报工人临时户口手续，费用在乙方工程款中扣除，如乙方不申报，罚款由乙方负责。综合管理费按乙方在场人数每人每月收￥10.00元，逐月在工程款中扣除。
5、乙方在每次申请工程进度款时，必须先提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交甲方审查。在支取工程进度款时应将工人工资部分金额汇同甲方劳资员一起发放，其余部分才能取走。如发现乙方弄虚作假，每人每次处以违约金￥500.00元。
6、在未办理工程结算之前，乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。
7、工程结算时，乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为管理费，纳入个人收入。
七、工期条款
1、总工期历时 天，开工时间 年 月 日，竣工时间 年 月 日。
2、每台施工电梯安装 天内完成;底座安装 小时内完成;
3、基本高度安装 小时内完成;标准节筋安装 小时内完成;
4、按第2、3条中的分项工程计划，每个分项工程计划最终完成时间每拖延1小时，对乙方处以￥100.00元的违约金，累计并罚，竣工每迟延一天，甲方对乙方处以合同预算造价5‰违约金，按双方确认进度计划延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。
5、若乙方工程工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程进度款中扣除，或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。
6、如遇下述情况:(a)开工前甲方不能按时交出场地,接通水电;b:甲方、建设单位重大设计变更影响;(c)不可抗力严重影响施工;(d )其他， /;由乙方向甲方在24小时内办理延期签证，否则甲方不予以认可工期顺延。
八、质量条款，
1、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失。
2、安装施工工序，
(1)乙方负责地脚螺栓的预埋、定位、复校工作。预埋地脚螺栓及底架定位时应充分考虑设备在拆卸时是否会受周边建筑物及其它机械的妨碍。每次安装、加高后都必须进行安装后的调试工作，办理安全检测手续;因乙方预埋、定位地脚螺栓不当，造成材料浪费、拆卸困难、延误工期等一切损失应由乙方负责。
(2) 每次安装、加高后进行踏身垂直度检测，垂直度偏差在1‰以内，调试后要达到设备出厂说明书和广东省劳动局安全技术验收标准;
(3)安装、加高作业时，要按照出厂说明书要求进行作业，严禁野蛮作业，各部螺栓要紧固，各部工作装置安装正确、可靠，剩余待装的机件在完成一个工作环节后要清理现场及时送回仓库保管，严禁机件流失;因机件流失造成的损失由乙方承担,在乙方工程款中扣除.
(4) 严格做好防雷接地，施工电梯机体接地电阻不大于4Ω;
(5) 做好施工过程中的防火、防雷、无漏电工作，每次安装作业施焊后要有专人检查余火，确认安全无余火后才准离开现场，并向保安值班人员交待情况;
(6) 施工总体安装完成后要进行负载安全试验(会同厂家驻现场人员一起进行)，要达到出厂说明书的技术规定，否则禁止申请办理交工手续;
(7) 新机安装时，第一次接通电、试运行工作，一律严格交由厂家驻场人员进行，其他人员严禁随意进行接线、通电、运行等工作;
(8) 乙方施工人员在施工过程中必须服从厂家驻场人员指挥;
(9) 施工底部骨架的安装要做到水平、牢固、可靠.
3、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙处以￥500.00元的违约金，乙方应在限期内整改完毕，并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。
5、工程结算后，如甲方发现已结算工程量(单价)不实或已用施工材料的规格、品种、质量等与合同条款规定要求不一致，造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿损失，包括从乙方在甲方其他项目所做工程结算款中直接扣回、通过法律途径追偿等。
6、如发现乙方有恶意串通、行贿我司工作人员行为，甲方保留移交司法处理权利。
九、定岗定员要求，
1、 施工电梯安装分为， 个施工小组，施工总人数， 人;
2、乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方，并上墙公布，如不按此要求执行，甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金。
3、甲方不定期清点乙方人数,第一次每少一人按￥60.00元处以违约金;第二次按每人￥120.00元处以违约金;第三次工人仍不到位,甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。
4、乙方按甲方要求定员定岗，如随意调换工人充数，每人次处以违约金￥60.00元。
十、甲、乙双方职责，
(一)甲方职责，
1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为，甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应及时向甲方监事会投诉。
2、进场前五天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。
3、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、提供施工平面布置图一份。
5、若乙方书面提出申请需甲方提供临时办公、生活场地的，则甲方按以下标准提供，石棉瓦工棚￥2.00元/M2.月，砖混房或同类型房￥5.00元/M2..月,所收取租金按月从乙方月进度工程款中扣除。
6、甲方提供结构首层总水、电接驳点各一个并承担现场施工水电费用。甲方现场管理人员发现乙方浪费施工用水的按照每次￥1000元处罚，工程每月结算如按照定额规定计算的水电费用超额5%以上的，在扣除水电罚款后，余额由现场所有承包商按工程造价的比例分摊。
7、甲方指派 代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责，
1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相行贿行为，一经发现甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金,工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。
3、乙方队伍进场时，提供“三证”(身份证、流动人口计划生育证、劳务证)，须按当地政府有关外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。
4、乙方负责提供一次性损耗的材料，如铁丝、黄油、机油等等。
5、乙方自带可移动照明设备，包括但不限于灯泡、光管、小太阳光管支架、灯头、插头及电线等;费用包括在承包单价内。
6、乙方必须按照有关设备使用说明及国家有关规定，定期及不定期进行运行设备的检查、维护工作。
7、按照完好领用，完好归还的原则，乙方负责所领用机具的维修、保养、搬迁、管理的工作和费用。如期间发生损坏，由乙方负责即时维修完好，损坏超过2天的，甲方有权另行委派维修人员进行维修，所发生的费用按实从乙方工程款中扣除。
8、乙方不得雇佣18岁以下、50岁以上及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。
9、乙方应遵循甲方公司成品保护的有关规定，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物,否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。乙方在施工过程中损坏甲方成品的，按甲方材料购进价的1.5倍在乙方工程进度款中扣除。
10、各工种完成后移交下一道工序时，必须办好工序交接手续，后续工作的施工队伍与上一道工序未办好交接手续不得进场施工。如果在没有办好工序交接手续的情况下进场施工，视为已接受上道工序的施工质量，因上道工序的施工质量问题而引起的返工等所造成的损失自负。
11、 乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同预算造价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
12、 乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产、生活设施)。如不清理，甲方派杂工清理，按￥ 元/工日在乙方工程款中扣除。
13、乙方新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记及工作证，办理押金按每人￥100.00元计，在乙方进度款中扣除。工程完工后乙方应在甲方指定期限内退场，退场前退回工作证并办理相关手续，返还押金给以乙方，逾期不予办理。
14、乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处以违约金￥200.00元-￥300.00元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。
15、严禁乙方工人在工地酗酒、打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处￥500.00元-￥1000.00元的违约金，情节严重者报送公安机关处理。
16、 工地不得留宿外来及非工作人员，违者每人每晚处以违约金￥100.00元，因此而造成治安问题的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。
17、在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则该虚假记录、串谋作弊部分不予结算，而且乙方须按该不予结算部分的价值向甲方支付违约金。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严重者，送司法机关追究刑事责任。
18、 委派 为现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。
19、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五天内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关;
20、乙方因自身原因中途退场的，则按乙方已完合格工程的70%结算。
21、负责编制根据甲方提供的施工平面布置图和施工计划编制施工方案，并送甲方审批备查。
十二、安全条款
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理、监控工作,及时做好安全自检与整改工厂作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发现每人次处以违约金￥100.00元整，按月从乙方工程进度款中扣除。
6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。
8、由于乙方施工管理不善，造成任何甲方及第三方的损害，由乙方承担一切责任。
9、若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼，要求甲方支付有关款项的，甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回;不足部分，甲方有权继续向乙方追偿。
十三、违约责任
1、乙方原因造成延误工期的，乙方应向甲方支付违约金，延误工期在15天以内的，每延期一天按总价的千分之三支付违约金;乙方不按合同工期完成本工程内容15天以上的，除每延期一天按总价的千分之三支付违约金外，甲方有权追究乙方因延误工期而给甲方造成的直接损失。
2、如无法定或约定事由，甲方逾期支付工程款的，应向乙方支付违约金。每逾期一天按应付款项的千分之三向乙方支付违约金，最高不超过本合同总额的10%。
3、除另有约定外，如任何一方无法定或约定事由而单方面终止本协议的，应向对方支付合同金额的30%作违约金。
4乙方逾期交货，或逾期补货，或逾期更换电梯设备的，每逾期一天按该电梯设备金额的分之千三支付违约金。但甲方无故拒收电梯设备的除外。
5、如未经甲方同意而乙方转包或分包的，甲方可单方面终止本协议，且乙方退回甲方已付款项并支付该款项的30%作为违约金，如该违约金尚不足弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方所有损失。
6、如乙方未按照本协议约定交付电梯设备随附资料或者未按照本协议约定交付竣工资料的，每逾期一天，应支付1000元人民币的违约金。
7、除非另有约定，否则，乙方延迟执行甲方依照本协议所发出的指令的，每逾期一日应支付1000元人民币的违约金，且甲方有权追究乙方因此而给甲方造成的直接损失。
8、如乙方未按本协议约定履行保修/维修/保养责任的，每逾期一日，应支付1000元人民币的违约金。
9、如乙方不具备法律法规规定的履行本协议所需的资格资质的，乙方应退还已收甲方费用，并赔偿合同金额的30%作为违约金。
10、除非另有约定，如乙方有违反本协议行为或者违反依照法律法规应履行的行为，应在甲方指定期限内整改完毕，否则，每逾期一日，应支付1000元人民币的违约金。
11、任何一方按照本协议支付的违约金如不足以弥补对方损失的，还应赔偿对方的损失。
12、对于乙方按照本合同应承担的违约金或赔偿金，甲方有权选择直接从工程款中扣除。
十四、 合同解除
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2、在合同履行过程中，本合同任何一方申请或被申请破产的，甲乙双方均有权随时解除本合同。
3、在合同履行过程中出现下述情况之一的，任何一方均有权解除合同，
(1)出现不可抗力情形达10日以上的;
(2)符合法律规定的其它解除合同条件的。
4、合同履行过程中出现以下情形的，甲方有权单方解除合同，
(1)乙方逾期安装调试，如属于分批交货的，该批次电梯设备逾期交货或逾期安装调试达7日以上的;
(2)乙方未按本合同规定的时间履行维修、更换义务达2次以上的;
5、任何一方依照本条规定单方解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。任何一方收到合同解除通知后，无论是否对解除通知存在异议，均应立即中止履行合同。如乙方在收到甲方解除合同通知还继续交货的，甲方有权拒绝接收，且乙方应对该等电梯设备自行承担保管、运输、装卸以及一切风险责任。
6、本协议提前解除/终止的，甲方应按照乙方的实际完成的合格工程量支付价款;对本协议解除前所供及安装的电梯设备，乙方仍应按照本合同承担质量保证责任。
十五、不可抗力
在本合同的履行过程中，如发生人力不可抗力的事件(如天灾、意外事故、战争等)，任何一方有义务及时通知另一方，并在发生不可抗力之日起15日内将有关当局(政府部门)签署的证明文件送达另一方。由双方按不可抗力对原合同的影响程度进行协调，确定是否变更或解除合同。
十六、解决纠纷的方式
15.1本合同在履行期间，双方就本合同发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地有管辖权的法院管辖。
15.2双方争议期间，除甲方有相反指示之外，乙方应继续履行合同非争议部分的内容。
15.3产生争议，在争议进入诉讼、仲裁程序之前，如果甲方认为解除承包人的承包权利、变更其他承包人有利于按期按质完成该工程，则在甲方与监理方共同向乙方发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，乙方必须主动无条件撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，甲方可采用任何合法手段、措施促使乙方撤离工程现场。撤离后，乙方有权通过法律手段解决双方产生的争议。乙方承诺不通过控制工程施工现场、阻拦甲方委托的其他施工方施工的手段来维护自身合法或非法权益。
十七 其它约定
【可通过本条约定对上述条款中的未尽事宜，或不符合实际情况的内容进行调整】
1、如本条约定的内容与本合同以上条款不一致的，以本条约定为准。
2、 。
十八 附则
1.本合同文件的修订或变更，需经双方友好协商，在修订或变更文件上签字盖章生效。本合同未尽事宜，双方可根据具体情况议定补充协议，以便共同遵守。
2.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，自双方盖章、签字后生效。
附件一，产品技术规格详细说明。
附件二，经双方确认的电梯井道土建施工图
甲方(公章)， 乙方(公章)，
地址， 地址，
代表人(签名)， 代表人(签名)，
联系人， 联系人，
联系电话， 联系电话，
日 期， 年 月 日 日 期， 年 月 日
电梯合同 篇12
发包单位(甲方)：
承包方(乙方)：
本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况：
工程名称：苏州全龙投资发展有限公司。
工程地点：太仓市东仓路。
工程内容：玻璃幕墙制作安装。
2、 建筑外立面玻璃幕墙施工工程的内容包括：竖明横隐玻璃幕墙，镀膜玻璃，甲方设计，提供材料等配件，乙方包清工制作安装。
3、 玻璃幕墙根据图纸设计施工，在工程施工中甲方对图纸设计个别提出需要修改，乙方要同意甲方提出的修改方案予以施工，但甲方不补偿修改任何费用。
4、 包清工单价每平方米此价到结算时单价不变，面积大约为 ㎡，结算时按实际工程量结算。
5、 付款方式：根据每月完成的工程量支付60%款项，工程完工后支付总工程量80%，验收合格后支付总工程量95%，余款6个月后全部付清。
6、 工程进度：根据土建单位进度要求施工。
7、 质量要求：乙方必须按照图纸施工，如有变更由甲方确定认可后进行施工，不得尚自更改，后果一切自付。乙方要作到成品保卫，如造成损失乙方应承担赔偿责任。
8、 安全责任：乙方在工程期间要遵守工程建设安全，生产有关管理规定并严格按安全标准组织施工，随时接受甲方人员及土建单位和总包单位检查监督，施工期间要采起必要的安全防护措施，乙方在施工期间安全责任全部由乙方自己承担负责。以上合同壹式二份，甲乙双方各执一份，签字后立即生效，并作为今后双方守信为凭。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯玻璃幕墙施工合同标准范文
电梯合同 篇13
委托方，_________________(以下简称甲方)
承包方，_________________(以下简称乙方)
甲、乙双方经充分协商，签订本电梯安装施工合同，以资信守。
第一条、工程概况
1.1本工程是指，_________________项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意，_________________由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点，_________________项目内。
第二条、承包方式及承包范围，_________________
2.1承包方式，_________________乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下，_________________
本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证
3.1本工程的施工应符合以下的质量标准，_________________
电梯安装验收规范(GB10060-93)、电梯技术条件(GB10058-88)、电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)、电梯试验方法(GB10059-88)。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期
4.1按以下第种方式确定工期，_________________
a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
电梯合同 篇14
甲方: 宜宾市宜宾市钰弘建筑装饰工程有限责任公司乙方: 负责人:张强 负责人:地址: 南溪区长江大道西拓安置小区129-130号 地址: 联系电话: 0831-3182555联系电话:
甲、乙双方经友好协商,就[ 水岸欧韵一期 ]楼宇内的一至三栋楼内的电梯厢用于环境装饰及刊登广告等事宜达成如下协议。
基本情况: 水岸欧韵一期
项目名称:3栋楼内6部电梯广告
楼宇性质:商业住房
地址: 南溪区西城新区
电梯数量: 陆 部
一、使用范围及安装数量
1、乙方可以安装刊登广告的范围为: 水岸欧韵一期 小区一至三栋楼内的 陆 部电梯的电梯厢。
2、安装数量:每部电梯厢内安装 壹 块,共计 陆 块。
二、费用及支付方式
乙双方商定装饰广告费为:每部电梯厢 伍佰元整,共 陆 部电梯,每部电 梯共安装壹 块,全部电梯厢合计支付 叁仟 元整。
2、支付方式:
四、合作期限
乙双方合作期限为5个月 ， 自 20xx 年 元 月 1 日至 20xx 年 5月 31 日止。
乙双方如想继续合作,则需另行签订协议。
乙双方的合作终止,乙方不得继续使用电梯厢。
五、乙方的权利和义务
(一)乙方权利
画面布置形式、内容享有决定权。
2、为保证效果,乙方将定期派员工进入电梯厢更换画面,甲方应对乙方人员出入小区提供便利。
3、本协议期满后,甲方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,乙方有优先权。
(二)乙方义务
1、乙方刊登的广告内容必须不违反广告的法律法规,广告刊登的界定及承诺,遵守社会公德和职业道德,有利于人民身心健康，保护消费者合法权益。
六、甲方方的权利和义务
(一)甲方权利
1、在乙方安装过程中,甲方有权对乙方安装进行监督,如发现乙方安装方式违反本
协议的,甲方有权责令乙方修改安装方案。
乙双方协商后由乙方实施改进方案。
(二)甲方义务
1、在本协议有效期内,甲方承诺不与任何第三方在 水岸欧韵一期 小区一至三栋楼6部电梯厢内进行相同或类似的合作,甲方授权乙方独家享有电梯厢广告发布权。
翻建不能正常使用时,甲方应提前通知乙方,由双方共同协商解决方案。甲方有义务确保电梯内乙方装饰刊登的广告不被撕毁或被偷窃、遗失。
七、争议解决
甲、乙双方如有争议,应友好协商解决,协商不成,任何一方均有权向当地法院提起诉讼。
八、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行签订补充协议。
九、本协议的附件与本协议具有同等法律效力,经双方签字、盖章后生效。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
负责人：负责人:
经办人: 经办人:
年月 日 年月 日
电梯合同 篇15
甲方：
乙方：
甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除，双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同，以便共同遵守，合同如下：
。甲方自行把脚手架进料平台拆除，乙方拆除并保证机械设备齐全完好，现场分类堆放好。
操作人员上岗证等全部资料。
3、 拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。
制止无关人员进入施工场地，避免发生安全事故，甲方提供乙方一名机务人员协助拆除，施工前设备拆除位置接通电源。
，设备全部拆除完毕，手续办理齐全后7天内付拆除费用。
拆的所有技术操作规程，佩戴好个人防护用品，严禁违章、酒后作业。
7、 因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关，乙方必须采取有效措施，杜绝安全事故发生。
8、 乙方及时为甲方拆除机械设备，不得耽误甲方施工，如果因为乙方原因影响甲方施工的，乙方负全责，赔偿因此而导致甲方的损失。
9、 乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐，按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。
乙方必须按照甲方要求拆除设备，不得影响甲方施工进度，否则甲方有权解除施工合同，另找满足要求的施工队伍，剩余款项全部作为甲方的损失扣除。
乙方必须听从甲方的统一指挥。
乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件，否则按照项目部相关制度处罚，严重者送交公安机关处理。
本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方盖章：乙方盖章：
负责人签字： 负责人签字：
年月日