道路合同

让我们一起欣赏编辑为您精选的“道路合同”。随着人们日益注重契约精神，在双方进行交易的时候就会使用到合同。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。希望您对本文的主题产生了兴趣！

道路交通标志的工程合同范文

（以下简称甲方）

合同双方：

（以下简称乙方）

甲方需在 道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程地点：

2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。

二、合同价款：

本工程合同价为 ,具体交通标志标线价格详见附件一。

三、质量要求及技术要求：

1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。

产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合gb5768—1999规定，详见招标文件。

四、工期：

本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。

五、合同履行：

根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同

的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。

六、付款方式：

本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的满后28天内付清。

七、结算原则：

招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据；

2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。

3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。

八、其它约定：

1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工

由于各种各样的现实原因，学习撰写合同是非常有意义的。签订合同是对双方利益的一种保障。如果您需要关于“道路合同”相关的资料可以参考以下内容，只有不断进步才能创造更加美好的人生！

甲方（受害人或者其亲属）：

乙方（驾驶人或者其亲属）：

丙方（车辆挂靠单位名称）：

年 月 日 时 分许，乙方 驾驶 车牌号为的 车 行驶至 县 路 居民区附近时，不慎与甲方的 发生交通事故，致 当场出现人身损害，财产受到相应损失。甲、乙、丙三方就赔偿事宜，经协商自愿达成如下协议：

一、乙方和丙方自愿一次性赔偿甲方各种法定人身损害赔偿项目以及财产损失项目共计 万元（小写： 元）整。

二、甲方同意接收上述赔偿款项，并放弃对乙方、丙方的其他一切权利，不再要求乙方、丙方进行任何形式的赔偿或承担其他任何责任。若甲方及甲方的其他利害关系人再向乙方提任何要求，由甲方负责处理解决。

三、本协议签订后，为方便乙方、丙方进行保险理赔，甲、乙、丙三方均同意互相配合就事故的赔偿事宜通过非诉或者诉讼的方式解决。通过诉讼方式解决的，若法院出具判决书或者调解书确定的赔偿数额与本协议不一致，三方仍保证按本协议约定的赔偿数额履行。相关诉讼费、律师费及办案费用由乙丙两方承担。

四、乙方应在本协议生效之日向甲方支付赔偿金 元，剩余款项 元，乙方应于法院出具判决书之日全部付清。

五、丙方为乙方提供保证担保，若乙方不能按时支付上述赔偿款项，则由丙方代为支付。丙方代乙方支付赔偿款项后，有权向乙方追偿。

七、甲方保证不再要求乙方、丙方或保险公司赔偿超过本协议赔偿数额以外的任何赔偿。因事故产生车辆保险的赔付，由乙方和丙方进行理赔或索赔，保险赔付款项全部归乙方和丙方所有。

八、甲方保证本协议合法有效，保证没有其他权利人就此事故再向乙方、丙方主张权利，若本协议被确认无效，甲方应将已收取的全部赔偿款返还于乙方，若造成乙方或丙方其他损失，则由甲方承担全部责任。

九、甲、乙双方任何一方违反本协议约定，违约方应向对方支付违约金伍万元。

十、此事故双方一次性了结，别无其他任何纠葛。

十一、本协议一式四份，自三方签字后生效，甲、乙、丙三方各执一份，交警部门各留存一份，具同等法律效力。

甲方：

乙方：

丙方：

日期：

委托方（以下简称甲方）：____________

承接方（以下简称乙方）：____________

这篇文章的核心目的是探讨与"道路合同"相关的话题，愿此文对你有所帮助，并欢迎阅览。随着市场化的不断深化，签署合同已经成为交易过程中非常普遍的步骤。签署合同可以明确双方在合作中所应承担的责任。

2022道路施工合同范本（2020律师整理版）是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。道路施工合同范本（2020律师整理版）能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

发包人：*** (以下简称甲方)

承包人：****建筑安装工程公司 (以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1、 工程名称：***混凝土道路

2、 工程地点：***村

3、 承包范围：350米混凝土道路

4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、 合同价款：合同总价款15万元。

二、 技术要求

1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。

2、 18cm厚3：7灰土垫层。

三、 施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、 双方权利和义务

1、发包人主要工作：

负责场地三通一平;

2、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

在人们越来越相信法律的社会里，随时随地，各种场景都有可能使用到合同。对于合同当中涉及到的商业秘密，合作对象是必须要进行保守的。编写合同时需要注意以下几个方面：

1.明确双方的权利和义务：合同应明确双方的权利和义务，包括支付方式、服务内容、交付时间等。双方应共同商议并明确约定，以避免日后的纠纷。

2.准确表述条款：合同的条款应准确表述，避免词义模糊或存在歧义。合同应简明扼要，避免冗长复杂的句子，以便于双方理解和执行。

3.保密条款：对于涉及商业秘密的合同，应包含明确的保密条款。合作对象必须保证将商业秘密保密，并受到适当的法律约束。这样可以保护双方的商业利益和机密信息。

4.法律合规：合同应符合当地的法律法规，并遵循相应的合同法律规定。如果合同涉及跨境合作，还需要考虑国际法律和贸易规则的适用。

5.避免不合理的条款：合同应公平合理，避免包含不合理的条款，以免违背法律规定并造成不必要的纠纷。双方应保持平等协商的原则，尽量达成互利共赢的合作关系。

我们编辑了“道路合同”以更好地满足您的需求，希望您能喜欢这篇令人期待的文章！

发 包 方： 承 包 方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 平方米;层数： 结构类型： ;檐高/跨度：米 批准文号：(有权机关批准工程立项的文号) 工程性质：(指基建、技改、合资等)： 承包范围：

承包方式： 质量等级(优良或合格)：

工程承包造价(金额大写)：￥： 元

北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(gf一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在20xx平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

北京市建设工程施工合同协议条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

第1条 工期

1·1 本合同工程定于 年 月日开工;于 年 月日竣工。合同工期日历天数为天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。

1·2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：

1·3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：

第2条 图纸发包方于 年月日，向承包方提供套图纸。

第3条