好心情说说吧,你身边的情绪管理专家!
好心情说说专题汇总 心情不好怎么办
制作安装协议
随着人们维权意识的提高,他们在使用合同时越来越多。合同的形式可以是书面、口头或其他形式。为了让每个人都变得更好,励志的句子的编辑决定分享一篇非常实用的“装潢协议书”给大家。
装潢协议书【篇1】原告:________________,性别________,________年________月________日生,汉族,住址:________________,电话:________________。
被告:________________,性别________,________年________月________日生,汉族,住址:________________,电话:________________。
案由:离婚
诉讼请求:
1.要求与被告离婚;
2.由原告抚养儿子________;
3.分割夫妻共同财产约________元,其中________元归我所有。
4、案件受理费由双方承担(或由被告承担)。
事实和理由:
原告与被告于________年________月经人介绍相识,于________年________月________日登记结婚,婚后夫妻感情一般,生育儿子________。由于婚前我对被告了解不够,草率地与其结婚,婚后发现被告经常参与赌博、嫖娼等违法活动,不务正业,经我多次苦心规劝,仍劣性不改。被告婚后的所作所为,对家庭及亲人极端不负责任,已严重伤害了夫妻感情,加之双方性格不合,夫妻长期分居,现夫妻感情已完全、彻底破裂,夫妻关系名存实亡。另我们夫妻存续期间拥有夫妻共同财产约________元。现我向法院提起诉讼,要求与被告离婚并由我抚养儿子________,另分割夫妻共同财产________元中的________元归我所有。
此致
________________人民法院
起诉人:________________
________年________月________日
装潢协议书【篇2】法定代表人:______________,任董事长。
被告:________________,男,________年________月________日出生,汉族,住________________。
诉讼请求
一、判令被告支付原告工程款________元,违约金________元;
二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
原告于________年_______
查看更多>>在人们从事复杂的社会活动的过程中,我们是常常要用到合同这种重要文件的。你知道合同协议具体要怎么写吗?励志的句子小编根据您的意愿为您整理了一篇有关“装饰协议书”的文章,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友!
装饰协议书【篇1】甲方 乙方
(员工协商代表) (用人单位协商代表)
深圳市装饰行业工会工作委员会 深圳市装饰行协会
代表员工总数:______________ 代表用人单位总数:______
首席协商代表:______________ 首席协商代表:__________
职务:装饰行业工委会主席 职务:装饰行业协会会长
协商代表人数:10名 协商代表人数:10名
产生方式:民主推选 产生方式:民主推选
委托授权 委托授权
深圳市装饰行业工资协商协议书
为了保障劳动者的合法权益,维护用人单位的正当经营利益,合理配置、开发、利用人力资源,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》及相关的法律、法规、规章的规定,经充分协商,甲乙双方就本行业工资分配事宜达成如下协议。w
基本原则及方式
第一条 甲乙双方在涉及工资协商问题时,应遵循下列原则:
(一)平等对话;
(二)公平、公正、公开
(三)权利与义务相统一;
(四)合法、合度、合理。
第二条 根据行业特性,本行业工资协商过程得采用自下而上、逐层推举、渐次授权的方式进行。
第三条 本行业工资协商协议的签订、履行、变更、解除及终止事宜,依集体合同有关规定办理。
工资分配及相关问题
第四条 本行业实行如下工资分配制度:
(一)除初级职员以外,从事经营管理(含技术人员)及行政事务的固定人员实行等级工资制。
(二)从事临时劳务工作的人员,实行计件工资制。
五条 本行业固定人员工资不低于______元/月。
(一) 从事经营管理的工作人员依如下等级确定工资:
1、高层管理人员(总经理、副总经理、总经理助理)工资不低于_____元/月;
2、中层管理人员(部门经理、部门副经理、高级职员、中级职员)工资不低于____元/月;
(二)从事技术工作的工作人员依如下等级确定工资:
1、主设计师以上工作人员的工资不低于_____元/月;
2、设计师及项目管理工作人员工资不低于_____元/月。
上述工作人员月工资最高不得超过最低基数的____倍。
第六条 本行业临时劳务人员(含木工、电工、焊工、安装工、泥水工、油漆工)及一
查看更多>>你知道如何撰写个人合同吗?考虑到国家治理中公权力的强大地位,我们需要主动提出合同的草拟,以确保我们的法律权益得到保障。因此,我们推荐您了解“装饰协议书”所带来的惊喜和想象力,供参考之用。希望这些信息能帮助到需要的朋友们!
装饰协议书 篇17.1由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。;甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;
7.2由乙方提供的材料、设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;
7.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;
7.4除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款%的采购费及运输费。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。
第九条质量标准
9.1双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收:
(1)、《gb5021020xx建筑装饰装修工程质理验收规范》
(2)、《成都市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》
(3)、其它验收标准:
9.2
查看更多>>一份有效合同如何写?签订合同是交易过程中非常常见的一步。合同的订立需要在公开透明的条件下进行,编辑为您整理的“装修协议书”资料希望能够帮到您,仅供你在工作和学习中参考!
装修协议书 篇1发包人(以下简称甲方):承包人 (以下简称乙方):
身份证号: 身份证号:
联系电话:联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工
事项协商一致,订立本合同。
工程地点:
外墙空口实算元每平米,包括:。
开工日期: 日
竣工日期: 日
注:由甲方提供的材料、设备,因质量、规格等不合格而影响工程质量、
工期,其返工费由甲方承担;由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费由乙
方承担。
1.工程以施工图纸、工艺说明、设计变更为依据。
2.乙方应认真按照约定的技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的
检查。如工程质量达不到约定条件的,乙方应全权负责并应予以修改。
按实际施工面积计算。
按工程进度付款。
。
本合同双方约定自甲乙双方签字后生效。
甲方:(公章)乙方:(签字)
年月日年月日
装修协议书 篇2甲方:_____________________姓名身份证号:_____________________
电话地址:_____________________
乙方:_____________________姓名身份证号:_____________________
电话地址:_____________________
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就位于_________房屋转让事宜达成协议如下,并愿共同遵守之。
一、物业状况:
1、甲方承诺已就该物业在____________公司办理了合法的购买手续,并签订了《商品房买卖合同》,合同编号为,甲方是该物业的唯一购买人,甲方保证该物业产权清晰、权属明确,无第三人异议情况出现,且无自身原因办理不出房产证、土地证、契证的情况出现,否则由甲方承担违约责任。
2、根据该物业《商品房买卖合同》约定:建筑面积为_________平方米。
二、意向内容:
1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下,以人民币______元整购买该物业,甲方负有出售该物业给乙方的义务,不得将该物业出售与其他方,否则承担违约责任,向乙方支付违约
查看更多>>